架子工安装工程合同书

架子工承包合同书 发包方： （以下简称甲方） 联系电话： 承包方： 　　　　　　　　　　（以下简称乙方） 联系电话： 经甲乙双方协商架子工工程由乙方包工完成，为了双方的合法利益，特订立本合同，由双方共同执行。 第1条 工程内容和承包范围 （1） 泾县司法局办公大楼建设工程。含图纸范围内的办公楼及地下车库脚手架搭设及所用材料现场翻转。（所用毛竹、竹片等材料自理，工料免费。）甲方只负责井架，钢管、扣件供应，其他一切工料由乙方承担，含钢管油漆涂刷，安全网、竹巴片（每栋外脚手架毛竹片必须每道铺设，并四角固定好，不可以铺一道隔一道铺设；外脚手架按照标准设置分隔区，并利用双色分隔线进行分开，按省标分隔线制作铺设，安全网必须固定牢靠，悬挑架、斜撑等。并负责临时活动房加固，深基坑、井洞口临边以及施工现场东侧河道边防护及楼梯防护。本工程外脚手架安全网张挂必须横平竖直，张挂公司名称牌，安全标语，安全宣传图片，并固定好。本工程电梯平台的每层升降加固防护及搭设。卸料平台升降、办公室防护棚、安全通道防护棚、操作棚及搅拌机棚搭设，并要符合安徽省标化工地要求。本工程完工后，乙方应按照甲方要求进行脚手架拆除，并负责钢管、扣件退场装车等工作。 第二条 工程质量、工期 （1）工期： 天；开始时间： ；结束时间： 本工程为安徽省“安全生产、文明施工”标准化工地，宣城市优质结构工程。甲方根据国家质量验收和评定标准进行和组织验收，乙方按照施工图纸和规范说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担；由于工程质量低劣，造成的一切经济损失如修理费由乙方全部负责赔偿。 （2）质量标准： 乙方在施工期间，本工程每栋楼外脚手架按照省标搭设及外脚手架抛网必须二道。乙方必须按照甲方提供的施工进度计划去执行；要准备充足人员，合理调配，排出详细的施工计划，确保工程配套施工按预定计划提前完工。 所有工序必须按省标化要求施工，乙方并负责主管质量、安全部门检查的前期现场钢管、扣件等材料清理、卫生清理等工作，并确保安徽省文明标准化工地验收通过。 对质量达不到要求而不整改的，甲方有权按以下方法处理： （1）拆除。 （2）组织另外人员整改，按120元/天（次），在乙方当月工程款中扣除支付。 （3）罚款处理。 （4）中止。 （5）由于乙方整改不及时造成工期延误，损失费由乙方负责。 （3）职业、健康、安全达标。 （4）环境（现场文明）施工应达到安徽省标准化工地。 第三条 施工安全 甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须认真贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。对施工中因违反以上述规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，施工人员出入施工现场必须正确佩戴安全帽，不许穿拖鞋、打赤膊，违反规定者处 50元/次罚款。在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。 第四条 材料供应 乙方所需用的材料必须提前5到7天向甲方材料员通报严禁不经计算，盲目进料，造成积压，给成本带来一切损失的（如上下力资运费）必须乙方自行负担。 第5条 施工机具 1，手工操作工具，辅助工具，由乙方自行负责。 2,甲方只提供大型机械用具。 第六条 现场管理 1：甲、乙方人员要严格遵守现场各项，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方现场负责人必须常驻工地。有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方不低于 元，并移送公安机关处理。 2：乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。 3：乙方在完成自身的工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明活动，服从项目部领导的安排，并负责主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。 4：严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。 5：现场清理工作应该做到自己的工作自己清理，当天的材料当天清理，若不清理甲方有权指派另外人员清理，工资加倍付出，结算时在乙方工程款中扣除。对造成的无谓浪费，加倍处罚。 6：乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。 第七条 生活区管理 1：乙方进场后，由甲方提供宿舍，乙方必须遵守有关生活区的规章制度，搞好宿舍内外的卫生工作，不准带小孩进入工地。保持施工现场的文明、整洁、卫生，因自己生活而产生的垃圾自己清理干净，严禁工人酒后上班，上班员工无重大疾病史，年龄不能超过 周岁，严禁使用童工。如果有乙方人员在工地上大便，发现一次罚款 元。 第八条 进度计划 乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的实施，调剂好施工人员，定时召开安全文明质量进度工作例会，协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，就要对乙方进行处罚，处罚方式参照合同第十条。 第九条 工程款结算和付款 工程价款按建筑面积计算，每平方米 元，其中包括：保证工期为 元/m²，安全无事故为 元/m²（按照图纸建筑面积计算）。如乙方满足不了其中任何一项，甲方有权在总产值中扣除任何单项工程款。平时每月按 每人 元*工日，发放生活费，生活费必须按时发放到个人，工程结束后付到工程款总额的 ％，余额到竣工结算完成后付清。结算方式按实际用量计算。且乙方应出具书面材料并签字或盖章确认民工名单（含姓名、身份证号码）。 第十条 工期延误 　 　1、对因以下原因造 成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延： 　　工程量变化；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。 　　2、因乙方责任不能定期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问的返工用度由乙方承担，工期不顺延。 3、因乙方原因造成 工期延误，每延误一天，按每日 元赔偿甲方损失，以此类推。 第十一条 违约责任 1：乙方分包的工程项目，不得再行分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，乙方应予以赔偿。 2：乙方未按甲方的要求工程质量和施工进度，乙方自动退场、停工或怠工，甲方有权拒付工资款。 3：甲方必须保证施工材料及时到位。如停工待料，乙方有权要求甲方付民工施工人员的误工工资款。 4：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意单方解除合同，而影响施工计划造成的损失由单方解除合同的一方赔偿。 5：乙方必须按合同规定的工期、质量、安全和文明的要求施工完成，乙方且不得因本工程跨年度施工而无理加价、加工等。乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。 6：为了履行双方各自职责及维护双方的合法权益，本合同双方签字后证生效，甲乙双方各执一份，等本工程全部竣工并结算完毕后失效。 7：本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价、人工费上调等因素，都不予调整。 第十二条 争议解决方式 在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。 第十三条 合同附件及有效期 1，本合同签订后工程不得转包。 2，双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。 3，因不可为责任与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。 4，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效， 至工程全部竣工并结算完毕后失效。 甲方 乙方 身份证号码： 身份证号码： 日期 日期