桩基工程施工合同

桩基基础施工合同 名称:鄄城县江南·印象城小区桩基工程建设单位:鄄城县瑞正置业有限公司 施工单位:山东金麟基础工程有限公司 桩基工程施工合同 发包方:鄄城县瑞正置业有限公司(以下简称甲方) 承包方:山东金麟基础工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本桩基工程施工事项协商一致,特订立本合同。 第一条工程名称:鄄城县江南·印象城小区桩基工程 第二条工程地点:鄄城县黄河大街和陈王路交叉口 第三条工期:有效工期60天。如停电、停水、设计图纸变更或属甲方测量定位有误以及遇地上、地下障碍物场地陷机,工程款不能按期拔付和不可抗力原因,工期相应延期。 第四条甲、乙双方的主要责任 (一)甲方责任 1、甲方必须拥有对该工程的发包权,具备正式施工范围内土地手续及开工有关手续。 2、施工现场应符合桩机施工的作业条件,保证乙方顺利进场,并按期打桩(即三通一平),甲方负责水电及费用,电源能达到双方商定地点,负责处理四邻和有关部门协调工作及所产生的费用。 3、合同生效后向乙方提供设计图纸原件2份,总平面图1份,完整准确的地质资料原件1份。 4、负责地上、地下障碍物、管线的清除及改道工作,满足乙方进行正常施工的要求。组织设计、施工、监督部门进行图纸会审,完工后组织工程竣工验收。 5、负责定位放线,并于现场交验。甲方负责处理一切施工期间的社会关系。 (二)乙方责任 1、组织施工人员按工期要求进场,做好各项施工准备工作。乙方为甲方代购管桩,价格为80元/米。管桩发票由管桩厂直接开具给甲方。 2、乙方要服从甲方及总承包方山东凯利建设集团有限公司管理,遵守甲方及总承包方的各项规章制度。 3、做好施工界区内的用水、用电和临时设施的搭设工作。 4、严格按照施工图纸及施工验收组织施工,认真填写施工日志及打桩,按合同规定的工期完成施工任务, 5、工程完工后,乙方将记录的资料提交给甲方,并对其真实性承担一切责任,不负责任何单位的签字及备案。 6、乙方负责施工现场安全和文明施工管理且承担相应的安全责任。 7、乙方负责桩的检测。 第五条合同价款及付款方式 1、本工程使用PHC-400(95)A 型预应力管桩,桩长24米 根数约1674根,工程量约40176 米。 2、工程单价:每米28 元。如桩型发生变化,则价格另议。 3、承包方式包施工、包检测、包资料、包备案。 4、乙方机械设备进场后,甲方不向乙方预付工程款;工程施工每完成一栋楼后由总承包方山东凯利建设集团有限公司开具委托付款证明后甲方付款付到该栋楼工程量价款的80 %,剩余工程款桩基验收合格一次性付清。 5、总工程量以实际完成量据实结算。 第六条工程质量及验收 乙方必须按施工图纸说明和操作规程施工,按照建筑桩基技术规范及现行验收规范进行施工验收,工程质量达到合格标准,如质量不符合要求承担一切经济损失及法律责任。 第七条工程变更 在施工过程中,甲方不得随意变更施工图纸及说明,如需变更必须书面告知乙方,并在告知之日起2日内取得设计单位同意后,出具设计变更通知书给乙方,并给乙方签订好补充协议,补充协议和变更通知书作为竣工结算与交工验收的依据。 第八条停工、窝工损失处理方法 由甲方和地质原因引起的停工、窝工损失,其损失由甲方负责,每天每台桩机补助2000元(不可抗力除外)。 第九条双方相应责任 1、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而引起对建筑物的损失或破坏,由甲方承担责任。 2、桩基工程施工中的安全,如因乙方原因出现安全事故均由乙方承担,因甲方原因出现安全事故均由甲方负责。 3、工程竣工后,7日内甲方给于办理工程款结算手续。 第十条解决合同纠纷的方式 甲乙双方在履行合同期间不明之处或发生纠纷,双方可通过协商解决;协商不成向仲裁机关申请裁决或当地人民法院提起诉讼。 第十一条本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,工完帐清后自动失效。 发包方(章):承包方(章): 代人:代表人: 日期:日期: