2010一级建造师真题——法律法规(含答案)

一、单项选择题 (70 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意 ) 1 .根据《注册建造师管理规定》,负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机 构是 ( ) 。 A .省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B .国务院建设主管部门 C .中国建筑业协会建造师分会 D .国务院发展和改革委员会 【答案】 B【解析】 P2 “ 1. 初始注册”标题上面一行。 2 .根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是 ( ) 年。 A . 1 B . 2 C . 4 D . 20 【答案】 B【解析】 P30 倒数第 5 行。 3 .对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是 ( ) 。 A .国务院建设主管部门 B .省、自治区、直辖市人民政府 C .建设行业协会 D .人事部或其授权机构 【答案】 A【解析】 P8 下面“一、管理部门”第 1 行。 4 .民事法律关系的内容是指 ( ) 。 A .民事权利和民事义务 B. 民事权利和民事责任 C .民事规范和民事责任 D. 民事义务和民事责任 【答案】 A【解析】 P15 “三、民事法律关系内容”标题下第一段。送分题。 民事法律关系在所有教科书中都是写得最枯燥最寡淡的一章,这是因为法律上最博大精深的内容,一写就错,更别说把它写精彩了。古罗马人对法律上这些抽象关系和概念的把握已达到天人之境,与古希腊人创建的数学体系一样不可思议。古人都具出世精神。现代人蝇营狗苟的时间,古人基本都用来思考主体和客体、要式和不要式、勾股定理和涅磐这些跟挣钱买房八辈子打不着的东西。当然,假如先人们都不考虑这些问题,现在我们也还穿着兽皮住在树上,无事可干,只好继续钻研勾股定理。 民事法律关系是受到民法规范调整和保护的关系。民事法律关系可能依法产生(如法定继承、扶养关系;物权法律关系;侵权、不当得利、无因管理法律关系);也可能依照单方意愿产生(如遗嘱继承);也可能依双方共同意愿自由构建,如合同法律关系。 民事法律关系的主体即双方当事人;民事法律关系的内容是民事权利和民事义务(由法律规定或当事人自由约定);民事法律关系的客体是双方权利义务得以产生的根源和土壤,表现为受到法律保护的某种利益或价值。 例如:婚姻法律关系,其主体为夫妻双方(子女不是当事人);其内容包含法定的忠实义务、扶养义务、财产共有等;其客体为婚姻。 再如:无因管理法律关系,其性质为债。其主体为管理人和被管理人;其内容为法定的管理费用 + 直接损失;其客体为给付。 5 .根据《民法通则》,施工单位的项目经理属于施工单位的 ( ) 。 A .委托代理人 B .法定代理人 C .指定代理人 D .职务代理人 【答案】 A【解析】 P17 “二、代理的种类”第 3 行:委托代理是代理人根据被代理人授权,在代理权限内,以被代理人名义实施民事法律行为,被代理人对代理人的行为,承担民事责任。代理分三种:委托代理、法定代理、指定代理。职务代理是凑数的干扰项,法律没有发明过职务 代理的概念。 6 .根据《物权法》,建设用地使用权属于 ( ) 。 A .所有权 B .用益物权 C .担保物权 D .留置权 【答案】 B【解析】P24 倒数第一行:建设用地使用权,是使用权人对国家所有或集体所有土地享有占有、使用、收益的权利。根据该定义,另结合 P21 “一、物权的概念”第 3 段,该物权属于用益物权。 7 .根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是 ( ) 。 A .已经取得安全生产许可证 B .办理了工程质量监督手续 C .有满足施工需要的施工图纸 D .已经取得规划许可证 【答案】 A【解析】祖母级的题,换上 A 选项就显得很年轻了。考核 P34~35 ,另考核P85~86 安全生产陈印 2010 年一级法规真题解析 许可证的基本概念。安全生产许可证是发给施工企业等五类单位,证明施工企业具备了安全生产保障体系和安全施工保证措施(共 12 项领证条件),可以承接工程项目;而施工许可证是发给建设单位、发给具体某个工程项目的,证明该项目具备了 8 项开工条件。显然,这两张证风马牛不相及。 8 .根据《建筑业企业资质管理规定》,关于我国建筑业企业资质的说法,错误的是 ( ) 。 A .建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B .建筑业企业按照各自工程性质的技术特点,分别划分为若干资质类别 C .各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级 D .房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 【答案】 D【解析】考 P37~39 。 D 已从 10 年一级教材中删除。 9 .甲公司与乙公司签订的采购合同约定, 6 月 5 日甲公司向乙公司支付 50 万元预付款, 7月 5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在 6 月 3 日,甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同, 6 月 5 日乙公司要求甲公司支付预付款,此时甲公司可以行使()。 A .后履行抗辩权 B .同时履行抗辩权 C .撤销权 D .不安抗辩权 【答案】 D【解析】 P183 ,三类抗辩权的基本概念应当熟练掌握。关键在于准确辨别合同约定的先后履行顺序:后履行一方行使的是先履行抗辩权,而先履行一方行使的是不安抗辩权。 10 .下列纠纷中,适用《仲裁法》仲裁的是()。 A .继承纠纷 B .对罚款不服发生的纠纷 C .总分包之间的合同纠纷 D .劳动合同纠纷 【答案】 D【解析】考 P231 “一、仲裁的概念和适用范围”第 2~3 段,重点,必须掌握。 A 属于民事纠纷,但法律规定只可起诉,不可仲裁; B 属于民与官的纠纷,只能发动民告官程序(行政复议或行政诉讼); D ,伙计和老板之间的纠纷,不属于一般民事纠纷,不受民法部门调整,也不走民告民的程序,而是依照《劳动争议调解与仲裁法》走程序。 11 .根据《物权法》,下列各项财产作为抵押物时,抵押权自登记时设立的是()。 A .交通运输工具 B .正在建造的船舶、航空器 C .生产设备、原材料 D .正在建造的建筑物 【答案】 D【解析】超纲。就特殊财产的抵押权效力,《物权法》分别采用了“登记生效主义”(不登记不设立)和“登记对抗主义”(不登记也设立,但不得对抗善意第三人)。本题中 D 的抵押权自登记时设立; ABC 的抵押权自抵押合同生效时设立,但未经登记,不得对抗善意第三人。本在物权法中极其重要,但教材根本没有写清楚,参考以下《物权法》规定:陈印 2010 年一级法规真题解析 第一百八十条债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押: (一)建筑物和其他土地附着物; (二)建设用地使用权; (三)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权; (四)生产设备、原材料、半成品、产品; (五)正在建造的建筑物、船舶、航空器; (六)交通运输工具; (七)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 抵押人可以将前款所列财产一并抵押。 第一百八十一条经当事人书面协议,企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以 及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,债权人有权就实现抵押权时的动产优先受偿。 第一百八十七条(登记生效主义登记生效主义登记生效主义登记生效主义)以本法第一百八十条第一款第一项至第三项规定的财产或者第五项规定的正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立抵押权自登记时设立抵押权自登记时设立抵押权自登记时设立。 第一百八十八条(登记对抗主义登记对抗主义登记对抗主义登记对抗主义)以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经抵押权自抵押合同生效时设立;未经抵押权自抵押合同生效时设立;未经抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。登记,不得对抗善意第三人。登记,不得对抗善意第三人。登记,不得对抗善意第三人。 第一百八十九条(登记对抗主义登记对抗主义登记对抗主义登记对抗主义)企业、个体工商户、农业生产经营者以本法第一百八十一条规定的动产抵押的,应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记。抵押权自抵押合抵押权自抵押合抵押权自抵押合抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。依照本法第一百八十一条规定抵押的,不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人得抵押财产的买受人得抵押财产的买受人得抵押财产的买受人。 12 .同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的,应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。 A .资质等级较高的 B .联合体牵头 C .承担主要任务的 D .资质等级较低的 【答案】 D【解析】 P56 最上面“二、联合体各方资质条件”( 3 )项。重点,必考。 13 .关于行政诉讼法律规定的说法,正确的是()。 A .未经行政复议程序,不能提起行政诉讼 B .法院审理行政诉讼案件不适用调解 C .行政诉讼坚持谁主张谁举证原则 D .在行政诉讼过程中,被告有权自行向原告和证人收集证据 【答案】 C陈印 2010 年一级法规真题解析 【解析】综述题,好题。 A , P253 正中间“行政复议与行政诉讼的基本关系”一段。B,P25 6正中间往下“三、审理和判决”第 1 段。 CD , P256 最上面“一、行政诉讼证据的特别规则”,重点,必考。 14 .施工合同履行过程中,监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知,施工图纸中标明该部位的混凝土标号为 C30 标准。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。 A .施工图纸 B .技术规范 C .监理通知 D .施工合同 【答案】 A【解析】题意明确,但备选项出的非常不合理。 P91 “四、按图施工的责任”第1 段:施工单位必须按照工程图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。P100 最上面“四、勘察、设计文件的修改”第 1~3 行:建设、施工、监理单位不得修改设计文件;确需修改的,应由原设计单位修改。根据题意,应选 A 。 15 .关于民事诉讼证人出庭作证的说法,正确的是()。 A .证人只提交书面证词无须出庭作证 B .数个证人证明同一事实时,可以同时接受询问 C .证人在庭审时应当旁听 D .证人有义务出庭作证 【答案】 D【解析】P237 最上面“ 2 、证人、鉴定人和勘验人”, 09 年、 10 年连续考核两次,这一段确实很有内涵,需复习。 16 .某施工项目材料采购合同中,双方约定的违约金为 4 万元、定金为 6 万元。采购方依约支付了 6 万元定金,供货方违约后,采购方有权主张的最高给付金额为()万元。 A . 16 B . 10 C . 12 D . 4 【答案】 C【解析】P198 最上面“ 3 、违约金与定金的选择”合同法 116 条,必考。命题人对违约金与定金的理解不是十分准确。违约分为不履行、履行不能、迟延履行、瑕疵履行等形态。本案中的违约金、双倍返还定金,只适用于供货方“不履行”场合。而并非只要供货方违约,采购方就可以要求双倍返还定金或主张 4 万元违约金。 17 .施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。 A . 16 B . 14 C . 20 D . 18 【答案】 A【解析】P137 中间往下“ 2 、未成年工特殊保护”标题下面一行。劳动者法定最低就业年龄 为 16 周岁。 18 .水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥 买卖合同成立的时间为()。 A .水泥厂的答复文件到达施工单位时 B .施工单位发出订购水泥的要约时 C .水泥厂发出答复文件时 D .施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 【答案】 A【解析】 P166 最下面“ 1. 承诺生效时刻的确认”第 1 行:承诺应当在要约规定的期限内到达要约人。第 6 行:承诺生效时合同成立。但要注意:如果双方约定采用合同书,则承诺生效时间并非合同成立时间,详见本卷 23 题解析。陈印 2010 年一级法规真题解析 19 .根据《合同法》,债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭,提 存物扣除提存费用后归国家所有。 A . 3 B . 2 C . 5 D . 4 【答案】 C【解析】 P194 倒数第一行。提存是重要概念,法律、实务都要考。 20 .施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。 A .技术负责人 B .法定代表人 C .安全管理部门负责人 D .项目负责人 【答案】无正确答案【解析】错题。 P78 “(一)主要负责人”第 2~3 行。教材中特意强调了“主要负责人”包括但不限于法定代表人,还要这样出题,是书没看仔细吗? 21 .某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》,该单位应当()。 A .配备兼职安全生产管理人员 B .配备专职安全生产管理人员 C .因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员 D .设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 【答案】 D【解析】本题有较大漏洞。 P64 上面“(一)安全生产保障体系”中《安全生产法》 19 条规定:①矿山、②建筑施工单位和③危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配置专职安全生产管理人员。④其他生产经营单位看人数,超过 300 人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;低于 300 人的,不要求设置安全生产管理机构,也不要求配备专职安全生产管理人员,兼职的就可以。注意: 300 人的划分,只在④里有意义,① ~ ③与人数无关。命题人没有注意到的是: P78 倒数第 7 行《建设工程安全生产管理条例》 23 条规定:施工单位应当设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。《安全生产法》针对的是一般生产经营活动,《条例》是《安全生产法》在建设工程施工活动中的具体落实,显然应依照《条 例》规定:既设置安全生产管理机构,又配备专职安全生产管理人员。陈印 2010 年一级法规真题解析 22 .某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定:双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》,该赶工奖罚协议为()合同。 A .显失公平 B .附条件 C .可变更、可撤销 D .附期限 【答案】 D【解析】P180 最上面“三、附期限与附条件的区别”,已成为近年命题热点。附条件的条件是合同双方不能确定是否发生的事实;而附期限的期限是双方确信或一般常识确信要发生的事实。“等你考完一级建造师,我就嫁给你”显然是附期限;但:“等你考上一级建造师,我就嫁给你”,这个是附条件。 23 .某建设工程发包人经过招标确定了中标人,双方依法签订了施工合同,则该施工合同成立的时间为()之日。 A .合同备案 B .评标委员会提交评标报告 C .中标通知发出 D .发包人确定中标人 【答案】无正确答案【解析】错题。命题人可能想考“承诺生效时合同成立”,如此应选 C ;但 P171 正中间“(二)合同成立时间”第 3 段,合同法 32 条规定:当事人采用合同书形式订立合同的,(承诺生效时合同不成立),自双方当事人签字或盖章时合同成立。另依据 P173 第 2 段,建设工程施工合同备案不是合同生效的必要条件。 A 错误,不应选。从 18 题和 23 题看的出来,合同法换人出题了。这种基本概念的错误,最难纠正。不换人的话还会一直错下去,纠结啊。 24 .关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时,申请人是否需要提供担保的说法, 正确的是()。 A .申请人对于前者应当提供担保,而对于后者根据法院要求提供担保 B .申请人对于前者应当提供担保,而对后者不需提供担保 C .申请人对于前者根据法院要求提供担保,而对于后者应当提供担保 D .申请人对于前者不需提供担保,而对于后者应当提供担保 【答案】 C【解析】 P242 最上面“(二)财产保全的种类”《民诉》第 92 条、 93 条。 25 .某工程建设项目设计招标中,甲设计单位投标报价为 2000 万元,则其投标保证金最高 应为()万元。 A . 40 B . 4 C . 20 D . 10 【答案】 D【解析】 P98 倒数第 2 段。勘察设计项目投标保证金:不超过 2% ,且不超过 10 万元;施工项目投标保证金:不超过 2% ,且不超过 80 万元。 26 .关于和解的说法,错误的是()。 A .和解协议具有强制执行的效力 B .当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C .和解可以发生在民事诉讼的任何阶段 D .当事人和解后可以请求法院调解,制作调解书 【答案】 A陈印 2010 年一级法规真题解析【解析】P232 正中间“和解与调解”,每年考一题。 09 年考调解, 10 年考和解。但要注意,其实 D 表述也是不准确的,有兴趣的,参见我对 10 年二级法规真题的解析。 27 .根据《建设工程安全生产管理条例》,分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。 A .总承包单位和分包单位按一定比例共同 B .分包单位 C .总承包单位 D .建设单位 【答案】 C【解析】P83 第 3 行。注意《条例》规定的是总包缴纳;但项目管理教材中施工合同《示范文本》规定的是分包自行缴纳。教材中有大量内容冲突,处理原则只有一个:法规的按法规答,管理的照管理答,实务的归实务。你去出法规题的话,也绝不会吃饱了去管另外三门课是怎么写的。 28 .施工单位向电梯生产公司订购两部 A 型电梯,并要求 5 日内交货。电梯生产公司回函 表示如果延长 1 周可如约供货。根据《合同法》,电梯生产公司的回函属于()。 A .要约邀请 B .承诺 C .部分承诺 D .新要约 【答案】 D【解析】 P166 正中间“ 3. 承诺的内容必须与要约的内容一致”,重点。 29 .建设单位与施工单位的合同中约定:“双方在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷,建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁,施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁,双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法,正确的是()。 A .只能向有管辖权的人民法院起诉 B .只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C .应由甲仲裁委员会进行仲裁 D .建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请,就由谁进行仲裁 【答案】 A【解析】 P250 最上面第 3 行。重点,必考。 30 .下列建设项目中,可以不招标的是()。 A .个人捐资的教育项目中合同估算价为 80 万元的监理合同 B .外商投资的供水项目中合同估算价为 1000 万元的施工合同 C .使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为 80 万元的材料采购合同 D .上市公司投资的商品房项目中合同估算价为 500 万元的材料采购合同 【答案】 C【解析】P48~49 ,考核必须招标的项目范围和规模标准;豁免招标的项目。注意今后这里题型不会再变化了,拿 4 个项目出来问你哪个要招标哪个不招标。 31 .根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列监督检查内容中,不属于强制性标准 监督检查的内容是 ( ) 。 A .工程项目采用的材料、设备 B .工程项目技术人员的劳动合同 C .工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D .工程项目的安全、质量 【答案】 B陈印 2010 年一级法规真题解析【解析】 P103 上面“ 2. 监督检查内容”。 32 .某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线,欲查明相关情况,应由 ( ) 负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。 A .城建档案管理部门 B .相关管线产权部门 C .市政管理部门 D .建设单位 【答案】 D 【解析】 P76 “一、向施工单位提供资料的责任”。本考点,这两年明显热起来了。 33 .关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是 ( ) 。 A .分包单位只对总承包单位负责 B .建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利 C .建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 D .总承包单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向分包单位追偿 【答案】 D【解析】 P43 上面“四、总承包单位与分包单位的连带责任”。 34 .某建设项目实行施工总承包,则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由 ( ) 编制。 A .总承包单位和分包单位各自 B. 建设单位统一组织 C .总承包单位统一组织 D. 监理单位统一组织 【答案】 ?【解析】超纲题,一级法规教材中无明确答题依据。陈老师的突出优点就是:没有依据就老老实实打问号,哪怕全天下都选 C ,陈老师也要打问号。因为没有哪条法律规定自己的内心感觉或围观群众的感觉可以作为审判依据。考场上可以瞎蒙,考前训练时就一定不能靠感觉而做题,而要老老实实去翻书。做题时不翻书你打算留到什么时候翻呢?书迟早是要翻的,做题时翻书效率最高,效果最好。翻不到就说明题目超纲了或者出错了,很简单的道理。 35 .《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括 ( ) 建筑。 A .厂房 B .医疗 C .住宅 D .教育 【答案】 A【解析】 P113 最上面“一、民用建筑节能的含义”第 1 段。 36 .下列劳动合同条款,属于必备条款的是 ( ) 。 A .福利待遇 B .试用期 C. 劳动条件 D .补充保险 【答案】 C【解析】 P131 最上面第 6 行。注意试用期是“可以约定”,而不是“必须约定”。 37 .根据《安全生产法》,对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是 ( ) 。 A .国务院负责安全生产监督管理的部门 B .国务院铁路、交通、水利等有关部门 C .国务院 D .国务院建设行政主管部门 【答案】 A【解析】 P73 正中间“一、安全生产监督管理部门”第一句。陈印 2010 年一级法规真题解析 38 .划拨土地使用权只能由 ( ) 人民政府依法批准。 A .县级以上 B .镇级以上 C .中央 D .省级以上 【答案】 A【解析】 P124 倒数第 6 行。 39 .下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是 ( ) 。 A .项目安全生产管理人员 B .项目技术员 C .企业主要负责人 D .项目经理 【答案】 B【解析】 P79 倒数第 3 行,考了几次了。 40 .停建、缓建建设工程的档案,暂由 ( ) 保管。 A .当地质监部门 B .建设单位 C .施工单位 D .城建档案馆 【答案】 B【解析】 P121 中间( 6 )往下 3 行。 41 .根据《合同法》,关于代位权行使的说法,正确的是 ( ) 。 A .债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B .债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C .代位权是债权人行使的抗辩权 D .债权人自己负担行使代位权的必要费用 【答案】 B 【解析】 P184 最下面“一、债权人行使代位权的法律规定”,合同法 73 条。纯理论。 42 .下列与工程建设有关的规范性文件中,由国务院制定的是 ( ) 。 A .安全生产法 B .建筑业企业资质管理规定 C .工程建设项目施工招标投标办法 D .安全生产许可证条例 【答案】 D【解析】 P1 。这种题目本以为二级才会出,没想到一级命题人也这么俗。教材上又没有说过。我国规范性文件的后缀一般有以下规律: ** 法—————法律行政法规 ** 条例————法规地方法规(带地名) 部委规章 ** 规定 / 办法——规章地方政府规章(带地名) 43 .根据《民事诉讼法》及相关规定,人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。 A .胜诉方 B .金融机构 C .败诉方 D .执行法院 【答案】 ?【解析】超纲,超的没边了,可以和 2010 年建工实务的那道马桶题交相辉映。命题人不知陈印 2010 年一级法规真题解析道是从哪里抄来的题。不仅教材中无该条款的表述,查我国《民事诉讼法》第三编执行程序里,也未规定该项(一般称“被执行人到期债权的代位执行制度”)。该制度最早见于1992 年最高法《民诉意见》(法发( 92 ) 22 号)第 300 条。根据该司法解释,应选 A 。此外,本题用词也极不规范,执行程序中没有败诉方胜诉方的说法,只有申请执行人与被执行人的说法。 44 .施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资 20% ,但没有约定垫资利息。 后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求,人民法院正确的做法是()。 A .尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资 利息,应予支持 B .由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支持 C .尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付 垫资利息,应予支持 D .由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持 【答案】 D【解析】 P209 正中间“ 3. 对垫资的处理”。与 07 年真题重复。 45 .根据《税收征收管理法》,税务登记内容发生变化的,纳税人应当自办理工商变更登记 之日起()日内,向税务机关申报办理变更税务登记。 A . 60 B . 45 C . 30 D . 15 【答案】 C【解析】 P152 中间往上“ 1. 开业、变更及注销登记”第 4 行。命题人大概忘了这是项目经理考试,不是建筑业企业负责人的考试。 46 .根据《建筑法》,有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。 A .国家安全生产监督管理行政主部门 B .国务院 C .省级建设行政主管部门 D .住房和城乡建设部 【答案】 B【解析】 P43 倒数第 7 行。 47 .某施工项目材料采购合同中,当事人对价款没有约定,未达成补充协议,也无法根据合同有关条款或交易习惯确定,则应按照()的市场价格履行。 A .合同签订地 B .履行义务一方所在地 C .材料所在地 D .订立合同时履行地 【答案】 D【解析】 P182 第 9 行( 2 )。重点。 48 .某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同,并 提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》,该合同属于()合同。 A .施工承包 B .承揽 C. 信托 D .委托 【答案】 B【解析】 P221 倒数第 3 段,承揽合同的定义。去年题目押的非常准。陈印 2010 年一级法规真题解析 承揽合同是,一方当事人按另一方要求完成工作,交付工作成果;后者接受工作成果并给付酬金的合同。今年预计会继续考承揽合同的特征和规则。 49 .根据《工程建设项目施工招标投标办法》,关于投标保证金的说法,正确的是()。 A .投标保证金最高不得超过 50 万元 B .招标人发了中标通知书,投标保证金的有效期自动终止 C .投标保证金不得采用银行保函方式 D .中标人拒绝签订施工合同时,招标人有权没收其投标保证金 【答案】 D【解析】综述题。 P55 “(二)投标保证金”每年至少考一题,每句话都能出题,必须逐条认真掌握。 50 .某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重,向法院提起诉讼。法院经过审理,认 为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理,下列说法中正确的是()。 A .由于该行政处罚并不违法,法院应当维持原判 B .法院可以撤销该行政处罚,并判决将罚款改为警告 C .法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D .法院可以直接判决减少部分罚款金额 【答案】 DP256 中间往下“三、审理和判决”第 2 行。法院是司法机关不是行政机关,行政行为是否合法,法院是内行;是否适当,法院是外行。所以,法院对具体行政行为一般只做合法性审查,不做合理性审查;对行政案件,一般只做判决维持或判决违法,不允许做变更判决。只有一个例外:对显失公平的行政处罚,法院有权判决变更。题目出难了。 51 .在保险合同中,负有支付保险费义务的当事人是()。 A .受益人 B .投保人 C .被保险人 D .保险人 【答案】 BP142 最上面第 4 行。 52 . 2008 年 4 月 1 日,甲公司将其厂房无偿转让给乙公司,导致甲公司的债权人丙公司无 法实现债权,丙公司于 2009 年 1 月 1 日才得知该情况,则丙公司撤销权的截止日期为()。 A . 2011 年 1 月 1 日 B . 2010 年 1 月 1 日 C . 2010 年 4 月 1 日 D . 2009 年 4 月 1 日 【答案】 B【解析】 P187 正中间,合同法 75 条。 53 .承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后,托运人拒绝支付运输费用,承运人可以对相应的运输货物行使()。 A .抵押权 B .质押权 C .抵消权 D .留置权 【答案】 D【解析】 P21~23 ,考核抵押、质押、留置的基本概念。这里上课应认真听,看书好像没什么用。 54 .在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生噪音污染的,施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。 A . 7 B . 10 C.15 D . 3 【答案】 C【解析】 P108 倒数第 2 行。 55 .甲乙两公司为减少应纳税款,以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》,该合 同为()合同。 A .有效 B .无效 C .效力待定 D .可变更、可撤销 【答案】 B【解析】 P173 倒数第 1 行“(三)以合法形式掩盖非法目的”,上课讲过案例。 56 .按照《城市维护建设税暂行条例》,施工单位在缴纳()的同时,还应缴纳城市维护 建设税。 A .企业所得税 B .利息税 C .营业税 D .个人所得税 【答案】 C 【解析】 P150 最上面“ 1. 城市维护建设税”第一句。题目出的非常好,别出新裁。 57 .仲裁裁决作出后,当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定,向()申请执行。 A .人民法院 B .公安机关 C .政府主管部门 D .仲裁委员会 【答案】 A【解析】 P252 倒数第 6 行。生效仲裁裁决具有强制执行力,可以作为申请执行的依据。但仲裁委员会是民间社会团体,本身无执行权。申请人应当向法院申请执行。重点,必须掌握。 58 .某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位,并签订租赁合同。根据《公司法》,该合同须经过()同意。 A .股东会 B .工会 C. 董事会 D .监事会 【答案】 A【解析】 P157 正中间( 4 )。今年还要考公司法 149 条,注意掌握。 59 .甲公司欠某供应商 500 万元贷款,现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法,正确的是()。 A .应当由甲公司承担全部债务 B .应当由乙、丙公司承担连带债务 C .乙公司与丙公司均不承担清偿责任 D .应当由乙公司承担全部债务 【答案】 B【解析】 P192 第一段。 60 .根据招标投标相关法律法规,下列招标投标行为中,不构成招标人与投标人串通投标的是()。 A .招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B .招标人预先内定中标人陈印 2010 年一级法规真题解析 C .招标人与投标人事先商定压低标价,中标后再给中标人让利 D .招标人从几名中标候选人中确定中标人 【答案】 D【解析】 P56 下面,串标属于必考内容。本题出的不错,注意 D 虽然不合法(招标人应当确定第一中标候选人中标,并无选择确定的权利),但该行为性质上不属于串标。 61 .根据《工程建设项目施工招标投标办法》,不属于施工招标文件内容的是()。 A .投标人须知 B .技术条款 C .施工组织设计 D .合同主要条款 【答案】 C【解析】 P52 倒数第一段。施工组织设计是投标文件的内容( P54 倒数第一段)。 62 .工程施工过程中应当采取消防安全措施,下列说法中错误的是()。 A .禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所 B .修建道路有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C .禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D .自动消防系统的操作人员必须持证上岗 【答案】 B【解析】 P116 中间( 2 )和 P117 ( 7 )。法律上,应当通知 / 报告 = 无须批准。 63 .建设工程施工合同应以()为合同履行地。 A .原告住所地 B .合同签订地 C .施工行为地 D .被告住所地 【答案】 C【解析】考司法解释 24 条,但书上哪里写到了这个,我没翻到。有很多人包括建造师教材作者认为“施工行为地”就是工程所在地,这种理解是片面的,我上课说过这两个概念多数情况下是一致的,但并不一定总能吻合上:京沪高铁的工程所在地在哪里呢?显然,施工行为地比工程所在地更精确。 64 .工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,情况严重的,应当要求施工单位()。 A .暂时停止施工,并及时报告建设单位 B .整改,并及时报告建设单位 C .暂时停止施工,并及时报告有关主管部门 D .整改,并及时报告有关主管部门 【答案】 A【解析】 P77 最下面“二、安全隐患报告的责任”。必考。 陈印 2010 年一级法规真题解析 65 .根据《建设工程质量管理条例》,下列文件中,不属于工程监理单位对施工质量实施监 理依据的是()。 A .监理合同 B .法律、法规 C .施工合同中约定采用的推荐性标准 D .工程施工图纸 【答案】 A【解析】P44 最下面“(一)工程监理的依据”。很奇怪,承包合同是监理依据,但监理合同不是。法律原文如此,不必困惑。 66 .某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝,经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修,之后应向()主张维修费用。 A .设计单位 B .物业管理单位 C .大楼使用者 D .建设单位 【答案】 D【解析】 P94 正中间( 4 )第 3~4 行。 67 .某工程施工联合体参加资格预审并获通过后,投标过程中其组成成员发生变化,虽未经招标人同意,但新联合体仍然符合资格预审条件要求,则招标人()。 A .应当认定投标文件无效 B .可以认定投标文件有效 C .征得投标人同意后可以认定投标文件有效 D .征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 【答案】 A【解析】 P56 “三、联合体共同投标协议及其连带责任”的( 3 )项,记得这还是 04 年 0 5年的考点,但现在的题比当初出的好的多。这题很难,书看的不细致的话很做错。 68 .施工项目进行公开招标,投标保证金有效期应当超过() 30 天。 A .招标文件发出日 B .投标文件截止日 C .投标有效期 D .中标日期 【答案】 C 【解析】 P1 。 66 和 68 题都是押了多年的题,终于得偿所愿。 69 .某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕,施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。 A .可变更、可撤销 B .有效 C .无效 D .效力待定 【答案】 B【解析】 P178 倒数第 1 段。 70 .建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 A . 6 B . 2 C . 3 D . 4 【答案】 C【解析】 P86 倒数第 6 行。陈印 2010 年一级法规真题解析 二、多项选择题(共 30 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分) 71 .根据《合同法》,缔约过失责任的构成要件有()。 A .合同被确认无效 B .发生在订立合同的过程中 C .当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 D .在订立合同时显失公平 E .受害方的依赖利益遭受损失 【答案】 BCE【解析】 P170 “一、缔约过失责任的概念和构成要件”。 72 .某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》,该公司应() A .编制安装 B .出具自检合格证明 C .具有起重设备安装工程专业承包资质 D .派出本单位专业技术人员现场监督 E .自行验收 【答案】 ABCD 【解析】 P84 “(一)安装与拆卸”第 3 段,这个题目出的很好。起重机械验收,应由总包、分包、出租、安装四家单位共同验收( P82 (九)项第 3 行)。 73 .关于不安抗辩权成立条件的说法,正确的是()。 A .双方当事人基于同一双务合同互负债务 B .债务履行有先后顺序 C .有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D .应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E .债务履行不分先后 【答案】 ABC【解析】 P184 最上面“ 2. 不安抗辩权的成立要件”。这种纯理论的题拿来培训陈老师刚好,让项目经理去考就有点过了。 D ,写反了,不能选。 74 .根据《工程建设国家标准管理办法》,下列标准中,属于强制性标准的有()。 A .工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B .工程建设重要的行业专用的信息技术标准 C .工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 D .工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E 、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】 ABDE【解析】P101 正中间。上课强调过,这里需要背的是哪一类只有一个形容词“行业专用的”,哪一类是两个形容词“重要的行业专用的”。 75 .当事人就合同履行地点约定不明确,不能达成补充协议,双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的,则()。 A .接受履行方有权选择履行地点 B .给付货币的,在接受货币一方所在地履行 C .交付不动产的,在不动产所在地履行 D .履行义务一方有权选择履行地点 E .其他标的,在履行义务一方所在地履行陈印 2010 年一级法规真题解析 17 / 22【答案】 BCE【解析】 P182 上面( 3 )。 76. 关于建设工程施工合同一般条款的说法,正确的有 ( ) 。 A .建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B .履行地点为项目所在地 C .合同标的是财产 D .违约责任是当事人违反合同义务的责任 E .有关施工组织设计的内容即为履行方式条款 【答案】 ABDE【解析】P167~168 ,这一节多年没有考过都长草了,上课不讲大家也都不看了,重新翻出来考一下也情有可原。注意 B 是教材原文,其实这里教材是写错的,依据司法解释 24 条,施工合同履行地应为施工行为地(详见本卷 63 题解析)。 77 .劳动争议仲裁委员会的组成成员应有 ( ) 。 A .工会代表 B .律师 C .同级人民法院代表 D .企业方面代表 E .劳动行政部门代表 【答案】 ADE【解析】 P138 倒数第 5 行。上课没讲到过,抱歉。这题不能算偏。 78 .关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法,符合《建设工程文件归档整理规范》的有 ( ) 。 A .在施工合同中,建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 B .建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单 位整理立卷,并及时向建设单位移交 C .建设工程实行总承包的,各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 D .在组织工程竣工验收前,建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E .未取得工程档案验收认可文件,建设单位不得组织竣工验收 【答案】 DE【解析】ABC 考 P120 “ 1. 基本规定”第 3 段,一级连续考 3 年了。 DE 考 P121 最上面第 2 段,今年还要继续考。 79 .根据《民事诉讼法》及相关规定,下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中,能够作为证据的有 ( ) 。 A .工程设计图纸 B .施工单位偷录的谈判录音 C .工程质量鉴定报告 D .被告法定代表人的陈述 E .律师代理意见 【答案】 ACD【解析】P234 第 2 段。 AC 属于书证, D 属于当事人陈述。 B (视听资料)有争议,多选题有争议的选项应回避。根据最高法院《关于民事证据的若干规定》,对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料,只要不是侵害隐私或窃听取得的,仍可以作为认定案件事实的依据。 B 信息不充分,无法准确判断是否合法,建议不选。 80 .施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中,施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,人民法院应予准许的情形有 ( ) 。陈印 2010 年一级法规真题解析 A .鉴定人员不具备相关的鉴定资格 B .鉴定程序严重违法 C .鉴定结论明显依据不足 D .建设单位也不同意鉴定结论 E .经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用 【答案】 ABCE【解析】 P234 倒数第 1 段。 81 .下列合同中,属于依法应当采用书面形式的有 ( ) 。 A .货物运输合同 B .银行贷款合同 C .买卖合同 D .租赁合同 E .施工合同 【答案】 BE 【解析】上课听过我对要式合同的讲解的话,应该能理解。对于价值巨大或隐蔽而特别容易坑害到他人的合同,法律规定应采取书面形式。银行贷款合同和不动产合同往往价值巨大,法律规定应采用书面形式尽量减少交易纠纷或举证困难;担保合同非常隐蔽而往往关乎第三人,也需要以书面形式订立。租赁合同, 6 个月内可以口头订立; 6 个月以上应以书面形式订立,否则视为不定期租赁。因此不选 D 。 82 .某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中,可同时担任监事的有( ) 。 A .公司股东 B .公司董事长 C .公司财务经理 D .公司职工代表 E .公司总经理 【答案】 AD【解析】 P156 正中间“ 3. 监事会”第 2~3 行。 83 .工程施工合同履行过程中,建设单位迟延支付工程款,则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是 ( ) 。 A .继续履行合同 B .降低工程质量标准 C .提高合同价款 D .提前支付所有工程款 E .支付逾期利息 【答案】 AE【解析】考核 P196~197 违约责任的 5 种形式。 P215 倒数第一段,《解释》17 条。10 年一级和二级考试命题人不约而同对违约责任的种类和适用场合重视起来。而这一块对考生来说是要求比较高的。继续实际履行法定采取补救措施赔偿损失违约责任违约金约定定金注意:违约金一般需要当事人约定。但极罕见情况下,有关法律法规也规定了违约金(即法定违约金),在当事人无约定时,可以主张适用法定违约金。《解释》 17 条规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息( P215 倒数第一段)。该规定中就包含了法定违约金(按贷款利率计息)。陈印 2010 年一级法规真题解析19191919 / 22222222 84 .关于物权的说法,正确的有 ( ) 。 A .建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B .所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C .国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 D .用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E .两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上 【答案】 BDE【解析】这个题实在翻不到他考哪里。但上物权法时讲物权种类都提到过,认真听吧。 85 .根据《合同法》,要约失效的情形有 ( ) 。 A .受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B .受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更 C .要约中规定的承诺期限届满,要约人未收到承诺通知 D .发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人 E .受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知 【答案】 ABD【解析】考核 P165 中间“四、要约的失效”。与 07 年真题几乎相同。 86 .根据《合同法》, ( ) 之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。 A .地方性法规与地方政府规章 B .部门规章 C .部门规章与地方性法规 D .地方政府规章与部门规章 E .同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 【答案】 BD【解析】 P12 正中间( 1 ) ~ ( 3 )。 87 .某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下,随之转移的其他权利有 ( ) 。 A .人身损害赔偿请求权 B .任意撤销权 C .担保权 D .抗辩权 E .抵消权 【答案】 CDE【解析】重点题型。 P 189 中间“ 2. 其他权利随之转移”的 3 个小标题。该考点是历史上第一次考,纯理论。www.shishuoblog.com陈印 2010 年一级法规真题解析 88 .根据《建设工程质量管理条例》,下列分包情形中,属于违法分包的有 ( ) 。 A .施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B .总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 C .未经建设单位许可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D .施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E .分包单位将其承包的建设工程再分包 【答案】 BCDE【解析】考核 P43 最上面“三、禁止违法分包”。 89 .关于招标代理机构的说法,正确的有 ( ) 。 A .招标代理机构是社会中介组织 B .未经招标人同意,招标代理机构不得向他人转让代理业务 C .工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 D .工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E .由评标委员会指定招标代理机构 【答案】 ABD【解析】考核 P62~63 。这种章节几乎百分百是考这种综述题型,鼓励大家把边边角角都看到,根本不可能只考某句话。 90 .根据《环境保护法》,建设项目中防治污染的设施与主体工程应当 ( ) 。 A .同时招标 B .同时设计 C .同时竣工 D .同时施工 E .同时投产使用 【答案】 BDE【解析】考核 P105 第 1 行。 91 .下列伤害情形中,属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有 ( ) 。 A .在保险合同成立前,被保险人发生伤害 B .被保险人在施工现场外发生伤害 C .被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 D .被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E .被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 【答案】 ACE【解析】 2009 年教材内容,新教材已删除。 92 .根据《合同法》,当事人一方可以解除合同的情形有 ( ) 。 A .当事人一方发生合并、分立 B .作为当事人一方的公民死亡 C .由于不可抗力致使合同不能履行 D .法定代表人变更 E .当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行 【答案】 CE【解析】考核 P193 最上面“(二)法定解除” 93 .关于联合体投标的说法,正确的有 ( ) 。 A .多个施工单位可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标 B .中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C .联合体各方的共同投标协议属于合同关系 D .联合体中标的,应当由联合体各方共同与招标人签订合同 E .由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 【答案】 ABCD【解析】考核 P55~56 ,联合体投标的题型以后就是这种综述题。 94 .根据招标投标相关法律和司法解释,下列施工合同中,属于无效合同的是 ( ) 。 A .建设单位直接与专业施工单位签订的合同 B .未经发包人同意,承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C .承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D .投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E .招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 【答案】 BCD【解析】考核 P207 正中间( 1 ) ~ ( 3 ),以及 P207 倒数第 1 行。重点,需要掌握。 95 .根据《消防法》,关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法,正确的有 ( ) 。 A .消防设计图纸审核不合格的,不得颁发施工许可证 B .自动消防系统的操作员必须持证上岗 C .建设工程未经消防验收或消防验收不合格的,不得擅自使用 D .消防器材的经销人员必须持证上岗 E .企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人 【答案】 BE【解析】考核 P115~116 。注意:根据新消防法,只有①大型人员密集场所和②其他特殊工程,这两类项目还需要做消防设计审核和消防验收,其他项目一律改为消防设计备案和消防竣工备案, AC 不能再选。 96 .下列质量问题中,不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有 ( ) 。、 A .因使用不当造成的质量问题 B .质量监督机构没有发现的质量问题 C .第三方造成的质量问题 D .监理单位没有发现的质量问题 E .不可抗力造成的质量问题 【答案】 ACE【解析】该考点已从 09 年、 10 年版教材中删除。了解一下。 97 .关于工程竣工验收的说法,正确的有 ( ) 。 A .工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B .工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的,以承包人首次送交竣工验收报告之日 为竣工日期 C .承包人送交竣工验收报告后,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。 D .承包人送交竣工验收报告后,发包人拖延验收的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E .建设工程未经验收,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期 【答案】?【解析】这题我做的有些崩溃,因为这是教材中明显表述有问题的地方。参见我发表于师说 98 .根据担保法律制度,关于抵押的说法,正确的有 ( ) 。 A .抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的,物权不发生转移 B .除受让人代为清偿债务以外,抵押人未通知抵押权人转让抵押物的,物权不发生转移 C .抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的,抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D .抵押物灭失后,抵押人须另行提供抵押担保 E .抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分,归抵押人所有 【答案】 ACE【解析】 P203 中间“(五)抵押的效力”。该考点是第一次考,出的比司法考试还难。这里不是重点,看不懂不要看。 99 .下列工程施工过程中,属于侵权责任的情形有 ( ) 。 A .施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B .施工单位违约造成供货商重大损失 C .工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 D .施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E .分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 【答案】 CDE【解析】考核 P258~259 , AB 是违约责任。 100 .拆迁人申请房屋拆迁许可证时,应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交 ( ) 等资料。 A .建设用地规划许可证 B .土地使用权批准文件 C .拆迁和拆迁方案 D .拆迁补偿安置资金证明 E .建设工程规划许可证 【答案】 ABCD【解析】该考点是 07 年刚考过的一模一样的题, P126 中间( 1 ) ~ ( 5 )。不会再考了,因为《拆迁条例》已经于今年废止。