场地平整及挡土墙合同3

场地平整及挡土墙合同3 合同编号: 施工合同 项目名称:凯捷利集团西南国际机电产业基地厂区场地平整、强 夯及挡土墙工程 建设单位:昆明电工有限责任公司 总包单位:福建福华建设工程有限公司 分包单位:云南景升建筑工程有限公司 签约时间:二O一一年 月 日 1 凯捷利集团西南国际机电产业基地厂区 场地平整、强夯及挡土墙工程施工合同 总包(以下简称甲方):福建福华建设工程有限公司 分包(以下简称乙方):云南景升建筑工程有限公司 甲乙双方就凯捷利集团西南国际机电产业基地厂区场地平整、强夯及挡土墙工程施工事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过双方友好协商达成以下条款: 一、工程概况 1.1工程地点:云南省安宁市金方工业园 1.2工程名称:凯捷利集团西南国际机电产业基地厂区场地平整、强夯及挡土墙工程。 1.3承包范围:厂区内(发包人提供的图纸规划红线范围内)土方开挖、运输，指定区域的回填、推平、碾压;并在所有回填区域强夯;挡土墙施工及挡土墙施工范围内土回填、夯实。 1.4开工日期: 以甲方下达开工令为准，若开工时间有变动以发包人面通知为准 。 1.5 施工工期: 总工期80天(场地平整和强夯工程工期45日历天;挡土墙工程工期80日历天)。连续降雨超2天不能施工或遇到不可抗力因素工期顺延。 1.6质量与验收:乙方在施工前必须向甲方提供可行的施工方案，乙方的施工方案经甲方认可后方可进行施工;乙方认真按照施工方案、施工验收规范和甲方提供设计图纸进行施工。随时接受甲方检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方提供与工程质量 2 有关的技术资料。 1)土方分项工程: ( 土方回填料中不得有直径超过25cm的大块石头或树木，场内土方本着挖填平衡的原则，运至指定回填区域后平整、推平、碾压。在回填区域范围内，要求分层碾压，为每层铺土50cm厚开始碾压，用带振动压路机碾压3遍，压实系数符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》土方验收要求，甲方实行不定期每层抽检。 在平整区域内，质量标准平整度为?5cm。 (2)强夯分项工程: 强夯后高程控制为1859.5米，质量标准地基夯实系数?0.95，承载力要求?150KPa，以现场取样送检为准(送检:甲方指定现场随机取样并以该样品监督送检，出具送检报告)。 (3)挡土墙分项工程: ?1基槽开挖完毕后乙方必须严格按照验收规范要求对基槽及时处理(包括:龙门桩架设、标高引测达到验收要求)，验收合格后进入下道工序，并办理验收手续。 ?2、M10浆砌石砂浆按照配合比标号配置，使用搅拌机搅拌、砌好墙体必须平整光滑，顺直度要呈一条线，转弯处要有弧线，砌好的墙体勾凸缝，挡墙背后回填土质量按图纸说明要求施工。 ?3、施工过程中甲方巡视检查、验收如发现乙方不按图施工、砌体质量不合格或偷工减料现象。乙方必须按甲方要求的期限内，进行返工或拆除和重新施工直到符合质量标准;若乙方在甲方单位要求的期限内，未完成返工或拆除和重新施工的，发包人有权解除合同,仅根据合同与乙方就经甲方代表签认的完成的合格工程量90%进行结算。承包人必须在收到发包人退场指令后10天内完成退场，而承包人不得 3 提出异议，由此造成的一切损失由承包人负责。 二、工程价款: 本工程承包方式:总价承包(包工、包料、包工期、包场内临时运土道路的铺设、运土车辆清洗、包括土方开挖期间的排水费用、包质量、包安全、包成品和半成品保护、包文明施工、包施工造成的场外城市道路的清洁、包各种上涨风险、包试验检测费、包水电、包临时设施等，包单项验收合格)。 场地平整及强夯工程包干总价为: 人民币3340000元(叁佰叁拾肆万元整); 挡土墙工程包干总价为: 人民币4160000元(肆佰壹拾陆万元整)。 两项价款合计:人民币7500000元(柒佰伍拾万元整)，包干价不含税。 乙方未经甲方认可擅自施工，超出图纸范围的工程量甲方不予认可。 三、承包方式 3.1本工程承包方式为包工包料包一切风险的总价包干承包方式。 3.2 本工程价款至少包括但不限于以下的其他费用: 3.2.1噪声和污染、文明施工等手续的相关费用。 3.2.2 因乙方的原因造成施工机械二次进场，一切返工以及人员机械窝工费用。 3.2.3 施工过程中与其他施工单位搞好关系，遵守城管、交警、环保等部门的一切管理要求，所产生的费用由乙方自行负责。 3.2.4 施工人身财产保险和第三方责任险及其他不可预见的风险费 4 用。 3.2.4配合比报告、材料检测报告、回填土和强夯密实度土工报告、各种检测报告及竣工资料等费用。 四、甲方权利与责任 4.1甲方向乙方提供图纸两份。 4.2协助乙方办理施工扰民的相关手续。 4.3按合同及时支付工程款。甲方每延期一天，每天按2000元支付违约金。 4.4甲方指派 代表履行甲方的权利义务 4.5由于甲方原因导致施工机械二次进场的费用，双方协商解决。 4.6甲方提供本项目地质资料供乙方查阅。 4.7甲方负责电缆电杆民房搬迁提交完整的施工场地。 4.8甲方配合乙方处理解决村民和有关部门影响工地内的施工事项。 4.9甲方有权实施对乙方处罚决定(特指施工过程中乙方违规)。 五、乙方权利与责任 5.1 施工过程中要注意地上与地下光缆、高压电线及各种管线、 设施的安全维护。注意保护好现场已安装好的管道及检查井，如乙方原因造成损坏由乙方负责修复。 5.2乙方服从甲方的指挥和统一调动，必须遵循有关规范规程精 心组织施工，严格执行国家颁发的《施工验收规范》和《质量检验及评定标准》，确保施工质量。 5.3乙方指派 全面负责本工程的施工管理，履行乙方的合同权利义务。 5.4乙方项目经理必须管理好自己的工人，不得发生偷工减料的现象。 5.5乙方配备专职安全员负责现场安全。施工时必须严格按照施工安全规定进行施工，对上岗人员每天进行安全教育，必须保证施工 5 操作人员的安全，保证零伤亡，发现安全隐患，必须立即采取有效措施消除安全隐患后方可继续进行施工作业，乙方必须为施工人员购买个人人身安全保险，对施工安全负责，出现安全事故，所造成的所有经济损失均由乙方承担。 5.6乙方必须做到文明施工，尊重当地民族风俗，注意安全教育、职业道德教育，严禁违章作业，禁止打架斗殴，若出现一切安全事故责任均由乙方自己承担，甲方不负任何经济责任。 5.7在本工程范围内，乙方人员必须服从、接受甲方管理人员的监督和管理，若出现乙方人员不服从甲方管理人员管理监督、打骂甲方人员的现象，甲方视情节轻重，采取罚款1000至10000元(在支付乙方工程结算款中扣除)的经济处罚，情节严重的将追究其法律责任。 六、工程变更 因甲方图纸设计变更，分项工程总量增减在3%以内(包括3%)， 总价不作调整;分项工程总量增减超过3%时，以图纸为依据结算，增 减部分工程量按乙方投标报价表的综合单价进行结算。竣工决算时予以增加或扣减。 七、违约责任 7.1除不可抗力因素造成的工期延误经甲方有效签证确认后予以顺延外，若乙方不能按合同工期竣工，则每拖延,个日历天，从乙方工程款中扣除1000元,天的违约金。 7.2如乙方未按甲方的要求进行施工，则甲方有权对乙方进行处罚，以现场实际情况为准。 7.3在后续施工过程中，出现因乙方原因造成的返工，费用部分由乙方承担。 7.4在合同的执行过程中双方若有争议应协商解决，若协商不成，可向安宁市人民法院提起诉讼。 6 八、工程款支付方式 1 本工程发包人不支付工程预付款; 2 场地平整及强夯工程: 场地平整及强夯工程完工验收合格并提交完整的竣工资料后15个工作日内付清该项工程款，即人民币 ,3340000元(叁佰叁拾肆万元整); 3 挡土墙工程: 3.1挡土墙工程完成总工程量的50%时作为检验批，经甲方人员签字确认后支付该项工程总款的30%;工程全部完工并验收合格签字后付至该项目工程总款的70%; 3.2挡土墙工程在通过全部工程竣工验收后，及时配合甲方办理工程交接手续、办完竣工资料移交手续，甲乙双方进行工程结算，发包人收到承包人递交的完整竣工结算资料(含此后提供的补充资料)后30天内完成结算审核。结算审核完毕后，双方签订结算审核书，办理结算手续。 3.3挡土墙工程结算总价为合同额定的合同价款加增减账。 3.4在结算手续办理完毕之日起15天内支付至工程结算总价的95,，留结算总价的5%作为保修金，保修期(验收合格起至壹年满)满后的一个月内付至该项目工程总款的100%。 7 九、合同生效 合同订立时间:2011年 月 日 未尽事宜甲乙双方协商解决，本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，均具有同等法律效力。 附:施工图和工程量清单 甲方:(公章) 乙方:云南景升建筑工程 有限公司(公章) 住 所: 住 所: 委托代理人: 法定代表人: 身份证号码: 身份证号码: 电 话: 电 话: 2011年 月 日 2011年 月 日 8 工程质量保修书 发包人(全称):福建福华建设工程有限公司 承包人(全称):云南景升建筑工程有限公司 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，经协商一致，对凯捷利集团西南国际机电产业基地厂区场地平整、强夯及挡土墙工程签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括施工合同中所有的施工内容，具体保修内容，双方约定如下: 所承包的工程按照建设单位要求达到合格标准，若出现不合格地方必须按照建设单位要求进行返工保修处理直至达到合格为准。甲方不负责任何费用。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条列》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下: 保修期限约定自验收之日起1年 三、质量保修责任 1、属于保修范围内容的项目。承包人应在接到修理通知之日起7 9 天内派人修理。 2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。 3、对于涉及主体结构的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 五、其他 双方约定的其他工程质量保修事项:无 本工程质量保修书，由#施工#发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章): 承包人(公章): 委托代理人: 法定代表人: 2011年 月 日 2011年 月 日 10 11