衣柜制作安装协议书、合同

衣柜制作安装书、合同 湛江晨鸣生活区衣柜制作安装协议书 发包人:湛江晨鸣浆纸有限公司 承包人:湛江市赤坎区豪骏家具销售部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就生活区衣柜的制作及安装协商一致，订立本协议书。 一、工程状况 生活区1#、2#宿舍楼合计需做木质衣柜房间数量551间，衣柜类型分为A、B型两种。具体做法见附件一、附件二、衣柜类型及数量见附件三。 、衣柜综合单价: 施工地点:湛江晨鸣浆纸有限公司生活区宿舍楼 二、标的物价款 1 综合单价包括制作、安装、保修期内的维修等所有费用，其中材料费包括木质板材及铝合金拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣杆、铜质金属锁、不锈钢螺丝、木线等全部的附属配件，其中安装费包括现场测量衣柜洞口尺寸、衣柜板材加工、五金和锁等配件的安装、运输费、现场整体拼接费及二次搬运费、上楼费、物品保管保洁费等其它不可预见费用;综合单价为含税开票价，税票为普通营业税票或工程税票。 ?A型衣柜综合单价组成 第 1 页 共 7 页 衣柜综合单价组成 B型 2、衣柜的类型、数量及合计价款如下表 第 2 页 共 7 页 三、技术要求 ,、柜身、柜门均采用18mm厚的三胺木纹颗粒板，背板用5mm厚的三胺木纹夹心板，施工方式采用现场实际测量洞口尺寸，按照实际测量尺寸工厂定制加工，现场拼接。 2(衣柜边角采用18mm收口线收口，13cm拉手为铝合金材质，挂衣杆、合页材质均为不锈钢，必须保证柜门的开启角度约等于180度，柜门开启后，不得阻碍过厅行人，A型衣柜不安装锁具，B型衣柜柜锁选用铜质金属锁，磁吸采用嵌式安装。 3(根据文件中清楚的产品说明及施工组织计划作为工程验收的一部分。 4(衣柜整体要求美观、坚固、耐用。 5(衣柜尺寸洞口以现场实际测量洞口尺寸为准，施工方现场测量衣柜洞口尺寸后，向发包方提供一份洞口 尺寸测量，做为过程检查资料，施工方对尺寸测量报告负全责。 四、施工工期 2#宿舍楼现已具备安装条件，制作及安装工期为20天(以合同签订日为工期起始日)，1#宿舍楼根据发包人要求，及时进场施工，不得耽误入住。 五、付款方式 无预付款，每批货到现场付到货衣柜价款的60%(到货数量需?150套)，安装完成后付价款的90%，验收合格后，签订验收报告，乙方向甲方提交决算申请书，由甲方按照合同及招标文件进行决算，付至结算款的95%，留5%的决算款作为保修金。 六、保修期限 自验收合格之日起，保修期限为一年。承包人应在接到维修通知之日后7天内派人免费维修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质保金中扣除。 七、安全文明施工条款 施工单位应对本工程制定相应的安全条款，要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款，人身伤亡事故，均由施工单位负责。遵循发包方公司的#管理#，严禁出现偷盗、毁损等行为，发现一次全厂通报并按公司管理制度处罚款200元，造成刑事责任的，由公安部门处理。施工单位需及时处理安装过程中产生的垃圾，发包方有权对现场垃圾处理不及时进行处罚。 八、其他条款 1. 在安装过程中，发包方不提供食宿，施工方现场使用水电免费，但要配合发包方正确做好记录，在接电之前需得到发包方的同意。 2、递交投标文件时，递交的板材及全部五金配件的样品，作为工程验收的标准。 第 3 页 共 7 页 3、合同履约金为2万元，衣柜全部安装完成后，发包方一次性退还给承包方;若合同履约过程中，承包人发生违约，发包方有权将合同履约金不退还给承包方。 4、争议解决:双方约定，在履行合同过程中产生争议时， (1)请建设行政主管部门调解。 (2)采取第 1 种方式解决，并约定向市仲裁委员会提请仲裁。 (3)双方未达成仲裁协议的，可向市人民法院起诉。 发包方:湛江晨鸣浆纸有限公司 经办人: 日期: 第 4 页 共 7 页 承包方; 湛江市赤坎区豪骏家具销售部 经办人: 日期: 第 5 页 共 7 页 第 6 页 共 7 页 附件三、 生活区宿舍楼衣柜的类型及数量 第 7 页 共 7 页