土石方工程施工合同

土石方工程合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称:神木限价房美好五龙聚项目 1.2 工程地点:神木县呼家圪台 1.3 工程范围:五龙聚住宅小区基础土石方工程,本合同土石方工程量暂按立方米计算,验槽合格后,以甲方、乙方双方实际测量所得工程量(基坑实体积)为准,具体确定方法施行少数服从多数原则。 第二条工作内容 2.1 工程基坑的土石方开挖、外运,岩石层的静力爆破。 2.2 积极配合甲方现场的各期施工工作,包括乙方份外工作,比如临时挖、移、吊、平整,意外应急和护坡抢险等。 2.3施工过程要减少对周围环境道路的影响,从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理。 第三条合同工期 3.1 经双方协商确定,工程期为日,暂定自2012年_ 月_日起至2012 年_月_日,具体开工时间由甲方下达开工令明确。 3.2 若施工过程中发生不可抗力情形,甲方要求乙方暂定工作,工期相应顺延。 第四条工程质量 4.1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内(外)卸土地点、工期时间等要求,首先制定具有针对性的施工组织(),交由建设单位进行审批,合同签订后三日内,必须组织足够的机械、人员进场,展开施工。 4.2 施工层面的标高,开挖、预留土体平整度,阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求,适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工,否则乙方除须在要求的时间内进行返工,赔偿由此 1 给工程有关方造成的损失外,还要向甲方支付涉及工程总价的30%的违约金。 第五条工程价格及支付方式 5.1一期工程基坑土石方挖运综合单价(开挖和外运)为---- 元/立方(实方);一期工程基坑土石方挖运工程总造价暂定为人民币------万元,(大写:)(最终以实际结算为准)。 5.2 上述综合单价为包干价,包含本合同所有工作内容,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,除通过该单价计算的价格外,甲方无需再向乙方支付任何费用。5.3 上述综合单价为固定价格,不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。 5.4 土石方工程量的确认:现场正式开挖前,甲方、乙方双方共同对现场地形标高进行测量、签证,保存基础数据;工程开挖结束,经甲方、乙方双方验收合格后,双方代表共同对现场地形标高进行测量、签证,计算出总挖运土方量,进行签证确认,最终确认的数据为最终结算的依据。 5.5 支付方式:基槽验收合格后10个工作日内付至完成工程总价的75%;待基础回填完成后个工作日内付清余款。 5.6 工程款的支付前,须基槽验收合格,提供正规发票,否则,甲方可暂时拒绝支付,由此引起的责任由乙方承担。 第六条双方的权利和义务 6.1.甲方责任 6.1.1甲方代表、和甲方委托的施工技术人员负责进行质量监督、检查纠正,办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续,解决现场具体问。 6.1.2 按合同规定及时支付工程款。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥,严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 6.2.2乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配,在施工前应向甲方提交施工和施工方案,获得甲方许可后方可施行。 6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性,经常与甲方现场联系沟通,无论是挖运,还是回填都要提前有所准备,特别是在排土场、回填土场(包括种植土)方面。 6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作,并承担相关费用。 6.2.6 承包人必须具备相应资质,自行完成本合同工程,不得转包。 6.2.7 承包人应按照青岛市有关规定进行安全施工,并承担相应的费用。 第七条合同的变更和解除 7.1 出现下列情形,甲方有权单方面解除合同: 7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件,若乙方未能及时解决相关事宜,有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。 7.1.2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。 7.1.3 乙方拒不配合总包单位和降水、护坡桩基施工等施工工程单位的相关工作。 甲方解除合同后,扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后,结算乙方已经完成的工程量,及时结清费用。 7.2 除上述情形外,甲方可随时解除本合同,但甲方应提前3天以书面形式通知乙方,并应及时确定合同量,结清费用。 第八条违约责任 8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。 8.2 因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日,甲方有权单方面解除合同。8.3 乙方完成的工程质量若出现问题,甲方可视情况要求乙方返工,承担损害赔偿责任,若因此造成工程延期,还应承担工程延期责任。 8.4 甲方有权在工程结算时,扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。 8.5 承包人在合同签订后,接到发包人的开工通知3天内进场并开工,如延时进场开工,每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一,延迟进场10天,发包人有权另外选择承包商。第九条争议解决方式 9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜,参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行,双方也可友好协商解决,协商解决不成,任何一方可向仲裁委员会申请仲裁,双方也可不经协商直接向仲裁委员申请仲裁。 9.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同;②调解要求停止施工,且为双方接受;③法院要求停止施工;停止施工后,双方应妥善处理现场,防止损失发生,并有利于项目的下一步施工。 第十条安全问题 施工过程中乙方出现任何安全事故,由乙方自己承担全部责任,甲方不承担任何责任。第十一条其他 10.1 本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。 10.2 本合同自双方盖章后生效。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 签字代表:签字代表: 电话:电话: 盖章日期:2012年月日