10《行业标准文件》合同附件格式

《行业标准文件》宣贯系列培训之： 第三节 附件格式 中国招标采购社区特供 2010年12月 专供学习研究 请勿商业利用 Page * 第三节 合同附件格式 一：合同书 二：承包人提供的材料和工程设备一览表 三：发包人提供的材料和工程设备一览表 四：预付款担保格式 五：履约担保格式 六：支付担保格式 七：质量保修书格式 八：廉政责任书格式 附件 Page * 第三节 合同附件格式 附件一： 合同 合 同 协 议 书 编号： 发包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 承包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 发包人为建设 （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 附件一： 合同协议书 Page * 第三节 合同附件格式 一、工程概况 工程名称： （项目名称） 标段 工程地点： 工程内容： 群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。 Page * 第三节 合同附件格式 三、合同工期 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 工期总日历天数 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 四、质量标准 工程质量标准： Page * 第三节 合同附件格式 五、合同形式 本合同采用 合同形式。 六、签约合同价 金额（大写）： 元（人民币） （小写）￥： 元 其中：安全文明施工费： 元 暂列金额： 元（其中计日工金额 元） 材料和工程设备暂估价： 元 专业工程暂估价： 元 Page * 第三节 合同附件格式 七、承包人项目经理 姓名： ； 职称： ； 身份证号： ； 建造师执业资格证书号： ； 建造师注册证书号： 。 建造师执业印章号： 。 安全生产考核合格证书号： 。 Page * 第三节 合同附件格式 八、合同文件的组成 下列文件共同构成合同文件： 1、 本协议书； 2、 中标通知书； 3、 投标函及投标函附录； 4、 专用合同条款； 5、 通用合同条款； 6、 技术标准和要求； 7、 图纸； 8、 已标价工程量清单； 9、 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 Page * 第三节 合同附件格式 九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。 十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。 十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。 十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。 Page * 第三节 合同附件格式 发包人: （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 签约地点： Page * 第三节 合同附件格式 附件二： 承包人提供的材料和工程设备一览表 序号材料设备 名 称 规格型号 单位数量 单价交货方式 交货地点 计划交货时间备注 附件二： 承包人提供的材料和工程设备一览表 Page * 第三节 合同附件格式 附件三： 发包人提供的材料和工程设备一览表 序号材料设备名 称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注 备注： 除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。 附件三： 发包人提供的材料和工程设备一览表 Page * 第三节 合同附件格式 附件四： 预付款担保格式 预 付 款 担 保 保函编号： （发包人名称）： 鉴于你方作为发包人已经与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”）。 鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为 （大写： ）的预付款（以下称“预付款”），而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。 我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证： 我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无 须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过 （大 写： ）或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。 附件四： 预付款担保格式 Page * 第三节 合同附件格式 我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。 在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。 本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。 本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。 担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注： 本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。 附件四： 预付款担保格式 Page * 第三节 合同附件格式 附件五： 履约担保格式 承包人履约保函 （发包人名称）： 鉴于你方作为发包人已经与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。 我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 ％，数额最高不超过人民币 元（大写） 。 附件五： 履约担保格式 Page * 第三节 合同附件格式 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。 你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任： （1） 由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 （2） 由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。 Page * 第三节 合同附件格式 四、代偿的安排 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。 你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 Page * 第三节 合同附件格式 五、保证责任的解除 1、 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2、 承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3、 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。 4、 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。 Page * 第三节 合同附件格式 六、免责条款 1、 因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2、 依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3、 你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。 4、 因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 Page * 第三节 合同附件格式 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。 Page * 第三节 合同附件格式 本条所称交付是指： 。 担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注： 本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 Page * 第三节 合同附件格式 附件六： 支付担保格式 发包人支付保函 （承包人）： 鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 附件六： 支付担保格式 Page * 第三节 合同附件格式 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 ％，数额最高不超过人民币 元（大写： ）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之 日后 日内。 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 附件六： 支付担保格式 Page * 第三节 合同附件格式 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 附件六： 支付担保格式 Page * 第三节 合同附件格式 五、保证责任的解除 1、 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2、 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3、 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。 4、 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。 附件六： 支付担保格式 Page * 第三节 合同附件格式 六、免责条款 1、 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2、 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3、 你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。 4、 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。 Page * 第三节 合同附件格式 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。 本条所称交付是指： 。 担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注： 本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。 Page * 第三节 合同附件格式 附件七： 质量保修书格式 房屋建筑工程质量保修书 发包人： 承包人： 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 （工程名称）签订保修书。 一、工程保修范围和内容 承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。 保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。 附件七： 质量保修书格式 Page * 第三节 合同附件格式 二、保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下： 1、 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 2、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年； 3、 装修工程为 年； 4、 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年； 5、 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期； 6、 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年； 7、 其他项目保修期限约定如下： 。 Page * 第三节 合同附件格式 三、保修责任 1、 属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 2、 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3、 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修，承包人实施保修。 4、 质量保修完成后，由发包人组织验收。 四、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 Page * 第三节 合同附件格式 五、其他 双方约定的其他工程保修责任事项： 。 本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人： （公章） 承包人： （公章） 法定地址： 法定地址： 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： Page * 第三节 合同附件格式 附件八： 廉政责任书格式 建设工程廉政责任书 发包人： 承包人： 为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。 附件八： 廉政责任书格式 Page * 第三节 合同附件格式 一、双方的责任 1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。 1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章。 1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 Page * 第三节 合同附件格式 二、发包人责任 发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。 Page * 第三节 合同附件格式 三、承包人责任 应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定： 3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 Page * 第三节 合同附件格式 四、违约责任 4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 Page * 第三节 合同附件格式 五、责任书有效期 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 六、责任书份数 本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。 发包人： （公章） 承包人： （公章） 法定地址： 法定地址： 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： Page * —— THE END —— 谢谢大家 欢迎您提出的宝贵意见和建议！ 电子邮箱：zdmqd@163.com