监理员考试题库(附答案)

监理员考试题库(附答案) 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1(工程建设监理实施需要( )。B A(上级主管部门批准 B(项目法人委托和授权 C(建设单位委托和授权 D(建设主管部门批准 2(《工程建设监理规定》明确了( )。D A(建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B(国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C(国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D(国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3(我国的监理工程师是指( )的一类人。C A(具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B(取得监理工程师资格证书 C(取得监理工程师岗位证书 D(监理单位从事工程技术管理工作 4(不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A(监理业绩 B(注册资金 C(工程技术和管理人员 D(单位负责人或技术负责人 5(项目法人授予监理单位对进度有( )。C A(审核、签认权 B(复核、确认权 C(检查、监督权 D(批准权 6(监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A(应承担一定的经济责任和法律责任 B(应承担一定的经济责任和民事责任 C(仅承担相应的经济责任 D(仅承担相应的法律责任 7(下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A(审查施工单位提交的施工 B(对施工工艺过程进行控制 C(必要时下达停工令 D(做好工程预验收工作 8(施工准备阶段监理工作应包括( )。D A(制定施工方案 B(进行设计交底 C(施工测量放线 D(审批工程开工 9(下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A(总监理工程师 B(总监理工程师助理 C(总监理工程师代表 D(专业监理工程师 10(( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A(直线制 B(职能制 C(直线职能制 D(矩阵制 11(工程建设监理是指( )。C A(受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B(受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C(受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D(受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12(根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A(一年核定一次 B(二年核定一次 C(三年核定一次 D(四年核定一次 13(监理单位经营活动的基本准则是( )。B A(客观、公正、科学、诚信 B(守法、公正、科学、诚信 C(客观、公正、科学、信用 D(守法、公正、科学、信用 14(在科学预测今后可能发生偏差的基础上，在偏差实际发生以前，就采取措施加以控制，防止偏差发生的方法是( )。D A(正反馈控制 B(负反馈控制 C(反馈控制 D(前馈控制 15(政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是( )。D A(制定监理办法 B(对监理单位的权益进行管理 C(对监理单位的活动进行监督 D(对监理单位的资质管理 16(政府建设管理部门在审查监理单位的资质时，下列那一类人员一般不算在监理单位专业配套能力之内( )。D A(未取得《监理资格证书》的监理人员 B(未持有《监理岗位证》的人员 C(一般工程技术人员 D(外聘专家 17(监理单位承担监理任务，到监理工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门备案时，应持有( )。B A(《营业执照》、《监理资格证书》和《监理许可证书》 B(《监理申请批准书》或《监理许可证书》、《监理业务手册》和《资质等级证书》 C(《监理资格证书》、《监理业务手册》、《监理许可证书》。 D(《营业执照》、《监理业务手册》和《资质等级证书》 18(监理单位对政府建设行政管理部门的行政处罚决定不服时，向上一级政府提出复议的时限为( )。D A(七天 B(十天 C(十四天 D(十五天 19(《资质管理办法》规定，没收非法所得，并处以罚款的条件是( )。A A(未经批准擅自从事监理活动的单位 B(超越核定的监理业务范围从事监理活动的 C(出借、转让《监理许可证书》的单位 D(变更业务不及时办理备案手续的单位 20(在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑( )。A A(安全可靠性和使用功能目标 B(投资效益目标 C(质量最优目标 D(经营效益目标 21(从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( )。A A(信息的全面、准确、及时 B(信息的有用性 C(信息的提取、分类与管理工作 D(信息的搜集、存储与管理工作 22(在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是( )。C A(程序子系统 B(措施子系统 C(信息子系统 D(组织子系统 23(建设监理目标控制系统中，有效控制的基本要求是( )。A A(要同计划、组织相适应，有检查成效的客观、准确、实在的标准，有及时、正确揭示偏差、纠正偏差的能力和措施 B(按确定目标和标准作出控制决策和计划安排 C(应从实际出发，讲求实效，以保证目标的实现 D(要采取措施，纠正实际与标准的偏差 24(监理工程师职业道德要求，监理人员不允许从事( )。C A(工程咨询活动 B(工程设计活动 C(购配件销售业务 D(招投标活动 25(国外金融机构贷款的建设项目监理，应( )。A A(以中方为主 B(以外方为主 C(中外双方合作监理 D(国内监理单位承担 26(我国工程建设监理取费规定明确要求，工程建设监理费要( )。D A(用于监理工作中的直接开支、交纳税金和合理利润 B(用于工程的直接开支、交纳税金和合理利润 C(用于监理工作中的直接和间接开支 D(用于监理工程中的直接、间接开支、交纳税金和合理利润 27(工程建设监理收费标准中，设计阶段收费比例为工程概预算的( )。D A(0.03,,0.5, B(0.05,,0.7, C( 0.05,,0.8, D(0.03,,0.2, 28(工程建设监理合同专用条件( )。B A(可以根据工程个性和所处自然、社会环境自由填写 B(可以根据工程个性，经监理单位与业主协商一致后填写 C(可以根据工程个性和所处自然、社会环境协商填写 D(可以根据工程所处自然、社会环境自由填写 29(工程建设监理委托合同中所说的第三方可以是( )。D A(监理单位 B(业主 C(监理工程师 D(设备供应商 30(监理工程师在紧急情况下，未能向业主事先报告而发布了复工令，事后书面报告的时间界限为( )。B A(10小时 B(24小时 C(一周 D(14天 31(监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于( )。A A(合同约定的工程价格范围内 B(工程预算价格范围内 C(工程概预算范围内 D(工程实际造价范围内 32(监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁金额应( )。D A(是直接经济损失额 B(最多为直接经济损失额 C(不超过监理酬金总额 D(不超过监理酬金总额(除去税金) 33(业主无故拖延支付监理单位的监理酬金时，监理单位计算补偿利息所用的利息率应为( )。B A(同期银行存贷款利率 B(支付期限最后一日的银行贷款利率 C(支付期限最后一日银行存款利率 D(当时的一年期限银行贷款利率 34(在下列条件下，监理工程师可以自行终止合同( )。B A(业主无故施延监理酬金支付30天以后 B(因业主原因停止执行监理任务超过半年 C(业主无故拖延支付监理酬金42天之后 D(因业主原因停止执行监理任务超过两月 35.工程建设监理合同履行过程发生争议时，业主与监理单位首选的解决争议方法应当是( )。A A(协商解决 B(交主管部门协调 C(提交仲裁机关仲裁 D(法律诉讼 36(监理单位在协商和写明“监理工程”范围时，一般要与( )。A A(工程总包、分包合同所涵盖的工程范围相一致 B(单项工程相一致 C(工程总概算范围相一致 D(工程总投资范围相一致 37(监理单位自备设施经济补偿的计算方法为( )。C A(设施折旧额，管理费,补偿额 B(设施折旧额,残值，管理费,补偿额 C(设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值，管理费,补偿额 D(设施原值×年折旧率，管理费,补偿额 38(监理规划应当在( )基础上制定。A A(监理招标文件 B(监理投标文件中的监理方案 C(经与业主协商确定的监理大纲 D(工程建设监理合同 39(《工程建设监理规定》确定工程建设监理的主要内容是( )。A A(投资、工期、质量控制，建设合同管理和协调有关单位之间的关系 B(投资、工期、质量控制，合同、信息管理和协调有关单位之间的关系 C(投资、工期、质量控制和协调有关单位之间的关系 D(投资、工期、质量控制和建设合同管理 40(国家规定必须实施监理的工程项目目前尚未包括( )。B A(赠款、捐款的工程建设项目 B(小型建设项目 C(市政、公用工程项目 D(政府投资的住宅工程项目 41(从工程投资角度讲，监理费除了要从工程概算中列支外，而且要核减( )。A A(建设单位的管理费 B(监理单位管理费 C(施工单位管理费 D(工程概算 42(为了公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益，监理单位开展工作时，应坚持 ( )。A A(公正、独立、自主原则 B(客观、公正、服务原则 C(科学、公正、自主原则 D(科学、公正、服务原则 43(按职能分解的监理组织形式一般适合于( )。B A(中、小型建设项目 B(大、中型建设项目 C(小型建设项目 D(大型建设项目 44(在监理人员配备过程时，一般不能强调( )。C A(事事有人管 B(职能要落实 C事事有专人管 D(人员要精干 45(监理大纲制定时间一般在( )。B A(监理合同签订以后 B(监理合同签订之前 C(任命专业监理工程师之前 D(任命专业监理工程师之后 46(监理实施细则的作用主要在于( )。B A(指导工程监理全面实施 B(发挥工程监理的“施工图”作用 C(起监理工作“初步设计”作用 D(承接监理任务 47(监理工程师在下列那一种情况下，要被收缴证书，且四年内不许参加监理工程师资格考试( )。B A(以个人名义承接监理任务 B(未经批准从事监理业务 C(转让监理业务 D(以不正当手段取得《监理工程师资格证书》 48(监理工程师受业主委托对工程进行监理时，对选择承建单位有( )。B A(决策权 B。建议权 C(签认权 D(否决仅 49(《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质( )的单位的业务许可范围承揽工程。B A(高 D(低 C(不同，区别各个承包 D(无相关规定 50(依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得 少于( )日。B A(15 B(20 C(30 D(25 二、多项选择题(每小题2分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0(5，错选本题不得分，全选对者得2分。) 1(用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设( )。ABCD A(有利于集中人力、物力加快工程进度 B(建设管理水平难以提高 C(经济责任制难以落实 D(不能适应开放的建设市场需要 E(有利于积累建设管理经验 2(下列属于政府对工程建设监理单位管理的内容( )。ACD A(对监理单位的资质审查 B(对其监理业务实施管理 C(核定其监理业务范围 D(确定其资质等级 E(派驻兼职干部 3(监理单位在处理与承建单位的关系时( )。BCD A(不越过业主独立作出决定 B(严格监督设计单位履行合同规定义务 C(要注意维护其合法权益 D(帮助其解决工作中出现的疑难问题 E(不可直接与其打交道 4(职业道德要求，监理工程师不得( )。ACD A(以个人名义承揽监理任务 B(公开发表与监理对象有关的资料 C(在政府部门任职 D(登载承揽监理业务的广告 E(擅自聘请外单位咨询人员 5(在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有( )的权利。ABCDE A(随意调换项目总监理工程师 B(确定工程项目规模 C(下达总监理工程师指令 D(建议撤消不合格项目经理 E(选定设汁标准 6(监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时，( )。ACE A(监理单位可向业主发出终止合同通知 B(26天后可自行终止合同 C(终止合同通知发出56天后仍未答复，可终止合同 D(监理单位继续正常履行合同 E(有权得到业主所给的拖欠酬金利息 7(工程建设监理合同的主要条款是:( )。ABCDE A(监理的范围和内容 B(双方的权利和义务 C(监理费的计取与支付 D(违约责任 E(双方约定的其他事项 8(监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到( )。BDE A(警告处分 B(责令停业整顿处罚 C(收缴《监理工程师岗位证书》处罚 D(降低资质等级处罚 E(吊销资质证书或罚款处罚 9(监理单位申请核定资质等级时，须向资质管理部门提交( )。ADE A(定级申请书 B(《监理申请批准书》和《营业执照》副本 C(税务登记证 D(《监理业务手册》 E(法定代表人和技术负责人有关证件 10(根据监理委托合同，监理工程师一般具有( )。BCDE A(工程价款支付权 B(进场材料、设备和构配件质量认定权 C(开工、停工和复工令的发布权 D(工程质量的否决权 E(竣工期限的签认权 11(监理单位申请甲级资质等级，必须同时具备下列条件:( )。BCDE A(五名以上高级工程技术人员 B(100万注册资金 C(监理过五个一级工业与民用建设工程项目 D(由取得监理工程师资格证书的高经工程技术人员作单位负责人 E(工程技术人员专业配套 12(施工阶段，业主如果过分强调缩短建设工期，其结果( )。ABDE A(建设投资可能增加 B(工程质量可能下降 C(投产后产品成本必然增加 D(业主可以得到提前投产的权益 E(投资效益可能降低 13(监理目标控制基本原理要求，实施监理目标控制必须( )。BCDE A(首先确定监理措施 B(把前馈控制与反馈控制相结合 C(重视信息提取、加工、传递的全面、及时、准确性 D(要注意对实际输出值的检查分析 E(综合运用组织、技术、经济和合同手段 14(监理班子在把合同作为监理目标控制手段时，要注意( )。ABC A(把监理目标体现在工程设计、承包、材料和设备供应合同之中 B(合同修改、变更内容与原有合同的一致性 C(合同符合现行法律法规要求 D(与工程承包合同结构一致 E(与勘察设计合同结构相一致 15(建设监理协调过程中，监理工程师要( )。ABDE A(从监理工作内容出发研究和处理问题 B(重视发挥系统整体功能 C(侧重于控制 D(善于通过别人的工作把事情办好 E(把工作重点放在人员,人员界面、系统,系统界面、系统,环境界面 16(工程项目系统内部需求关系的协调，关键是抓( )。ABCDE A(对人、财、物的调度环节 B(工程进展的瓶颈环节 C(资源平衡的计划环节 D(专业工种配合的调度环节 E(工程进展的计划环节 17(监理工程师在施工准备阶段协调时，如果工程本身采取的是业主方直接供料方式，( )。AE或BC A(应由业主将主管部门分配的材料指标划交承建方，由承建方购料付款 B(应由业主按材料预算价格作价转给承建方 C(业主方在给承建方结算工程价款时要陆续抵扣 D(业主对这部分材料不应再收备料款 E(业主方要支付与次此相应的备料款 18(监理工程师在协调与设计单位的关系时，要特别注意( )。ABCE A(真诚尊重设计单位的意见 B(明确设计单位意图 C促使设计单位按合同规定出图或提前出图 D(按承建单位要求组织工程设计 E(充分体现设计、施工单位的合法权益 19(根据组织的调控性原理，监理单位在确定监理组织结构时( )。ABCDE A(要确保组织对外部环境变化的调控能力 B(保证组织的自稳定功能 C(组织对外部环境具有应变能力 D(要充分体现组织目标及分工协作要求 E(要注意设置不同层次的权力和责任制度 20(监理工作化要求主要体现在:( )。ABCE A(工作的时续性 B(组织适应性 C(职责分工的严密性 D(人员稳定性 E(工作目标的确定性 21(专业监理工程师岗位职责标准要求，对其工作标准考核，要( )。ABCDE A(符合投资分解规划 B(符合总控制进度计划 C(符合质量评定验收标准 D(符合合同约定条件 E(在月末进行 22(按子项分解的监理组织形式，( )。BCDE A(适合于全过程监理的建设项目 B(监理部主要负责整个项目内的协调工作 C(子项监理组主要负责各子项的投资、进度、质量控制的具体实施 D(要在明确监理任务、内容的基础上确定其组织结构 E(人员配备要体现“满足监理工作要求，精干、效能”原则 23(监理实施细则( )。ACE A(主要针对专业监理工作内容制定 B(目的在于指导项目监理工作 C(重点是明确具体监理工作方法 D(发挥监理工作“初步设计”作用 E(是监理的实施性业务文件 24(施工阶段投资控制的技术措施主要是:( )。BCDE A(设计阶段推行限额设计和优化设计 B(招标阶段编制标底 C(材料、设备供应阶段进行价格、质量比选，合理确定生产、供应厂家 D(按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费 E(合理商签工程承包合同 25(监理工程师对施工单位下达停工指令一般是在:( )。ACDE A(施工单位未经质量检验进入下道工序的施工 B(设计图纸变更时 C(施工单位擅自将工程转包时 D(施工单位擅自采用未经监理工程师质量认可的材料 E(没有可靠的质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆时 26(工程建设监理过程中质量控制的依据主要有:( )。ABCD A(设计图纸和设计说明书 B(工程质量评定标准和施工验收规范 C(组织技术交底和图纸会审 D(业主和承建单位商定的特殊质量指标 E(自审设计图纸和设计资料 27(工程进度事中控制过程中应重点做好下列工作:( )。BCDE A(编制项目实施总进度计划 B(建立工程进度状况监理日志 C(工程进度检查 D(按合同要求进行工程计量验收 E(进度计量签证 28(监理工程师对索赔意向报告审核的重点是( )。ACE A(索赔的有理性 B(索赔的有利性 C(索赔的有据性 D(索赔的有效性 E(索赔的有度性 29(申请领取施工许可证，下列( )条件必需具备。ADE A(已经办理用地批准手续 B(施工现场全部拆迁工作完毕 C(施工人员、施工设备及部分建筑材料已经进场 D(建设资金已经落实 E(有保证工程质量和安全的具体措施 30(( )属于监理员的基本职责。ABD A(记好监理日志 B(检查确认工序质量，进行验收并签署 C(及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题 D(负责工作计量并签署原始凭证 E(定期和不定期向本公司报告监理情况 31(工程建设监理指导思想中，明确了监理的( )。ABE A(中心任务 B(基本方法 C(工作依据 D(工作范围 E(基本目的 32(我国实行监理制之前，工程建设领域已出台的重大改革措施有( )。BCD A(投资渠道多元化 B(投资有偿使用 C(实行工程招标投标制 D(实行项目投资咨询评估制 E(实行工程质量领导责任制 33(《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括( )等工作环节。BCE A(投资机会研究 B(项目建议书 C(可行性研究报告 D(技术设计 E(开工报告和竣工验收 34(设立监理单位的资质审查要注重以下条件，即( )。BCD A(从事过监理业务的人员比例达到规定要求 B(单位负责人资格条件符合要求 C(申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性 D(构成经济实体 E(非专业技术人员比例符合规定 35(下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( )人员。ABE A(国家行政机关现职 B(施工单位在职 C(工程咨询单位 D(设计单位 E(厂矿企业基建 36(在实行监理的工程中，总监理工程师具有( )。BCE A(组织项目施工验收权 B(工程款支付凭证签认权 C(工程建设规模的建议权 D(分包单位的选定权 E(施工质量的否决权 37(监理单位经营活动应遵循( )准则。ABCE A(守法 B(公正 C(诚信 D(自主 E(科学 38(监理单位可以提供( )服务。ABCD A(施工项目管理 B(设计项目管理 C(建设项目管理 D(决策咨询 E(工程地质、水文勘察 39(下列控制活动，( )属于监理方的“对投入的控制”。ACE A(施工方案审定 B(下达工程暂停令 C(对试块、试件现场取样并送验 D(工程计量 E(采取防偏措施 40(主动控制与被动控制相比较，前者具有( )特点。BC A(全面性 B(预见性 C(超前性 D(时滞性 41(控制子系统中包括( )分子系统。AC A(存储 B(信息 C(调整 D(计划 E(纠正 42(监理工程师进行目标控制，应着眼于整个项目目标系统的实现，在( )等方面均需统筹考虑。BCD A(签订监理合同 B(进行目标规划 C(实施目标控制 D(制定控制手段 E(确定控制工作流程 43(监理工程师在目标分解工作中，应力求满足( )要求。ABDE A(目标控制全面性 B(目标控制动态性 C(目标实现过程的系统性 D(与组织结构的一致性 E(目标与控制措施的统一性 44(工程建设监理投资控制在施工阶段主要工作是( )。ABD A(工程支付凭证审核 B(处理费用索赔 C(审核工程预算 D(严格把握工程变更 E(审查施工组织设计 45(监理工程师应充分认识到，建设项目总体质量目标( )，在监理工作中应给予重视。ABC A(含义具有多样性 B(内容具有广泛性 C(形成具有过程性 D(控制具有被动性 E(管理具有微观性 46(组织作为生产要素之一，具有( )特点。BCD A(可以替代其它生产要素 B(不能被其它生产要素替代 C(能使其它生产要素合理配置 D(可以提高其它生产要素的使用效益 E(对提高经济效益具有作用 47(合理的组织设计不宜使管理层次太多，否则会出现( )等不足。ADE A(信息传递慢 B(多头领导 C(协调工作困难 D(权力分散 E(职责不清 48(组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进 行分工外，还应考虑( )等协作的统一。ABC A(工作中的联系与衔接 B(各参建单位 C(部门之间的相互关系 D(与本公司活动 49(组织是管理工作的重要职能，总监理工程师在进行组织设计时应按( )等原则进行。ABC A(权力与责任统一 B(稳定性与适应性统一 C(综合效益 D(目标前提 E(高效率 50(项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含( )内容。BCDE A(与业主签订监理合同 B(编制监理细则并据此开展监理工作 C(收集有关资料与编制监理规划 D(组织工程项目竣工验收，签署监理意见 E(向业主提交工程竣工文件 51(监理工程师在监理工作中，应遵守( )基本原则，为业主提供良好的服务。ABDE A(权责一致 B(严格监理 C(公正监理 D(热情服务 E(总监理工程师负责制 52(设计监理组织机构时，其结构形式的选择主要考虑有利于( )等因素。BCDE A(目标规划 B(目标控制 C(决策指挥 D(信息沟通 E(业绩考核 53(工程项目监理中，总监理工程师主要承担( )职责。ADE A(检查监督监理人员的工作 B(检查施工单位的工艺过程或施工工序 C(审核工程计量的数据和原始凭证 D(主持或参与工程质量事故的调查 E(审查和处理工程变更 54(监理大纲、监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件，但其在( )方面不同。AD A(编制时间 B(编制单位 C(针对的工程对象 D(编制深度 E(审批人员 55(工程项目单件性、一次性的特点决定了监理规划在( )方面具有明确的针对性。ACDE A(投资、进度、质量目标 B(目标控制基本原理 C(目标控制对策措施 D(监理组织机构 E(合同管理措施 工程建设合同管理 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1(工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。D A(工程所在地 B(建设单位所在地 C(施工单位所在地 D(双方选定 2(采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由( )控制。B A(业主 B(监理工程师 C(承包商 D(分包商 3(合同转让属于( )。A A(主体变更 B(标的变更 C(权利变更 D(义务变更 4(监理合同中“附加工作”是指( )。A A(由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 B(监理合同范围以外的工作 C(由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 D(建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作 5(设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。C A(按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B(按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C(每次阶段支付时均不许扣减定金 D(每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 6(因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为( )万元。C A(2 B(3 C(5 D(6 7(某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )。D A(1 000 B(2000 C。3000 D(4000 8(FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在( )天内支付承包面的工程款项。B A(14 B(28 C(56 D(70 9(一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。A A(提出变更方承担 B(对方承担 C(双方平均分担 D(提出变更方按较大比例承担 10(因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定( )。C A(属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付 B(可与业主分享获得的经济效益 C(可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励 D(按额外监理工作的计算方法给予补偿 11(监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。C A(通知业主后即可调换 B(无需通知业主可自行调换 C(取得业主书面同意后才能调换 D(合同签订后不允许再调换 12(合同法对合同纠纷解决的规定是( )。B A(按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行 B(调解、仲裁、诉讼可以任选 C(若达成了调解协议，不能再提起诉讼 D(只能通过仲裁解决 13(监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。D A(发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B(发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同 C(发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D(首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 14(招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的( )。B A(施工图预算价格 B(当前建筑市场价格 C(初设概算价格 D(预计的可能最低投标价格 15(工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。A A(业主 B(总监理工程师 C(监理机构有关人员 D(承包商 16(FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的70天内( )。C A(提交仲裁机构仲裁 B(中止履行合同 C(再由工程师调解 D(将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师 17(建设工程施工合同示范文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括( )。C A(建设项目所依据的国家计划被取消 B(战争 C( 动乱 D(协议条款内约定等级以上的地震 18(当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师( )。A A(不承担责任 B(承担连带责任 C(承担全部责任 D(同意扣除一定数量监理酬金 19(FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程 师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由( )负责。C A(业主 B(工程师 C(承包商 D(设计人 20(当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。C A(招标文件中的规定 B(招标单位在会议上的口头解答 C(发给投标单位的会议记录 D(现场考察时招标单位的口头解释 21(要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( )签发。B A(业主 B(监理工程师 C(总包商 D(分包商 22(监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则( )。A A(监理工程师单独计量有效 B(监理工程师单独计量无效 C(监理工程师应推迟计量时间 D(监理工程师单独计量后再请承包商确认 23(经济法律关系是由( )三要素所构成。A A(主体、客体、内容 B(当事人、经济行为、经济利益 C(法人、经济合同、经济权利和义务 D(经济管理、经济协作、法律责任 24(工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到( )书面同意方可运至现场。B A(业主 B(监理工程师 C(施工承包商 D(设备供应商 25(( )不是无效经济合同。A A(没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同 B(无行为能力人签订的合同 C(盗用他人名义签订的合同 D(当事人在违背真实意思情况下签订的合同 26(分包商在施工现场的协调工作，应由( )负责。C A(业主 B(管理单位 C(总包商 D(分包商自己 27(中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( )天内发出中标通知书。B A(5 B(7 C(10 D(15 28(采购工程所急需的少量特殊材料宜采用( )方式签订合同。C A(公开招标 B(询价、报价比较 C(直接订购 D(邀请招标 29(建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则( )。A A(该项索赔视为已经批准 B(该项索赔视为已被拒绝 C(该项索赔尚待批准 D(承包商应进一步提交索赔证据 30(竣工报表是在颁发整个工程的( )之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式 所编写的证明文件。A A(移交证书 B(结算证书 C(最终证书 D(合格证书 31(由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( )。A A(业主承担相应的费用 B(业主从监理费中支付给承包商 C(监理工程师承担相关费用 D(承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿 32(需要对施工图设计进行修改时，应经( )批准。D A(监理工程师和业主 B(监理工程师和初步设计原批准单位 C(监理工程师和上级主管部门 D(监理工程师和原设计单位 33(承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时( )。D A(应从业主方获得附加监理酬金 B(应从业主方获得额外监理酬金 C(应从承包方获得合理化建议的奖金 D(不应从任何一方获得额外奖励或酬金 34(上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( )对他们的工作安全负责。C A(业主 B(监理单位 C(承包商 D(工作人员自己 35(由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( )有权确定一个价格作为执行格。A A(监理工程师 B(业主 C(承包商 D(定额站 36(违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方( )。C A(应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同 B(在继续履行过程中可更换标的 C(必须按合同约定条件继续履行合同 D(可拒绝继续履行合同 37(由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由( ) 来判断。B A(业主 B(监理工程师 C(承包商 D(上级主管部门 38(初步设计审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任 应由( )来承担。B A(委托方 B(设计单位 C(监理工程师 D(主管部门 39(某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的 施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( )负担。C A(业主 B(监理单位 C(承包商 D(业主的项目经理部 40(( )不是处理无效合同的财产后果形式。A A(追究责任者责任 B(返还财产 C(追缴财产 D(赔偿损失 41(订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元,吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元 ,吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方( )。B A(可单方宣布解除合同 B(必须仍按原单价交付剩余水泥 C(有权拒绝原单位继续供应水泥 D(可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行 42(FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应( )。B A(仍不返还承包商 B(返还承包商一半 C(返还承包商一半和利息 D(全部返还承包商 43(FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至( )止。D A(工程移交证书指明的竣工日 B(颁发工程移交证书日 C(颁发解除缺陷责任证书Et D(承包商提交的结清单生效日 44(FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发( )后的14天内，退还承包商的履约保函。B A(工程移交证书 B(解除缺陷责任证书 C(结清单 D(最终支付证书 45(FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。B A(通知对方并与他协商 B(提交给监理工程师请他作出决定 C(直接提交仲裁 D(直接提请诉讼 46(公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。A A(是否进行资格预审 B(是否组织现场考察 C(是否解答投标单位的质疑 D(是否公开开标 47(合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。B A(立即停止执行 B(继续有效 C(宣告无效 D(对要求变更的条款部分无效 48(某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方 签订水泥供应合同，则该合同属于( )签订的合同。A A(采取欺诈手段 B(采取胁迫手段 C(超越经营范围 D(无效代理 49(《工程建设监理合同》示范文本规定业主( )要求监理单位更换不称职的监理人员。B A(无权 B(有权 C(经与监理单位协商后方可 D(经主管部门批准后 50(某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得( )后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权 利和义务。A A(委托授权书 B(订货单 C(履约保证书 D(钢材需求计划 51(依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。A A(保证 B(质押 C(定金 D(留置 52(企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于( )的法律行为。C A(法定代理 B(指定代理 C(代表企业 D(代表部门 53(货物运输合同的客体是( )。C A(被运货物 B(运输费用 C(运输行为 D(运输工具 54(某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程 中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( )。 D A(原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B(上级公司直接赔偿丙的损失 C(甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D(乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理 55(依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( )追究违约方的赔偿责任。A A(可选择违约金条款或定金条款 B(可以同时采用违约金和定金条款 C(应该采用违约金条款 D(必须采用定金条款 56(可撤销的合同在撤销前，属于( )合同。A A(有效 B(无效 C(既未成立也未生效 D(虽未成立但已生效 57(执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行。B A(原价格 B(新价格 C(原价和新价的平均价格 D(当地市场价格 58(因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。C A(单方宣布合同终止 B(请求政府行政主管部门授予撤销权 D(请求法院或仲裁机构撤销债务人行为 59(当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，( )。B A(当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B(仲裁机构可裁定变更该合同 C(仲裁机构可裁定撤销该合同 D(应移交法院判定变更该合同 60(合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同( )。C A(无效 B(变更 C(有效 D(终止 61(由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由( )。B A(权利人承担 B(履行义务人承担 C(双方平均分担 D(权利人承担主要费用，义务人负担连带责任 62(某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。A A(订立施工合同 B(开始施工 C(确认无效 D(下达停工令 63(A公司欠银行货款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题， 存在以下意见，其中正确的是( )。A A(应当由A公司承担清偿责任 B(应当由B公司承担清偿责任 C(应当由A公司和B公司承担连带责任 D(A公司和B公司均不再承担清偿责任 64(工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。B A(经验多少 B(能力强弱 C(报价高低 D(财务状况 65(公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否( )。B A(编制招标文件 B(进行资格预审 C(进行公开开标 D(组织现场考察 66(监理招标宜采用的招标方式为( )。B A(公开招标 B(邀请招标 C(议标 D(监理规划或大纲竞选 67(设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。C A(合同条件 B(投标须知 C(工程量清单 D(项目说明书 68(定标签订合同时，应以( )作为中标的合同价。D A(评标价 B(标底价 C(修正后的标底价 D(投标价 69(基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的( )。D A(投标报价高低 B(设计完成时间长短 C(工程建设周期长短 D(设计方案优劣 70(在选择工程施工分包人方面，监理人有( )。B A(选定权 B(认可权和否决权 C(建议权 D(直接指定权 71(委托监理合同中所称的“监理人”是指( )。B A(项目监理机构 B(监理单位 C(总监理工程师 D(监理单位的法定代表人 72(监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬金额。A A(正常工作 B(附加工作 C(额外工作 D(所有工作 73(因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的( )。A A(额外工作 B(附加工作 C(正常工作 D(其它工作 74(在监理合同履行中，出现( )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。C A(工程总投资超过预期金额 B(因承包人原因导致工期延长 C(监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故 D(监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加 75(监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。C A(委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金 B(暂停执行监理业务超过3个月 C(委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上 D(委托人未能为监理人提供必需的工程资料 76(当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费( )。D A(全部退回 B(选退回，另作补偿处理 C(不退，就此结束合同双方义务 D(不退，并还应按实际所耗工时补齐费用 77(设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( )负责。A A(发包人 B(承包人 C(监理人 D(承包人的委托人 78(下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。C A(工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B(工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见; C(承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D(工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复 79(按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。A A(发包人 B(承包人 C(发包人和承包人共同 D(监理人 80(在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。B A(发包人承担费用和工期损失 B(承包人承担费用和工期损失 C(承包人承担费用，但工期给予顺延 D(发包人承担费用，但工期不予顺延 81(依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。A A(发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延 B(承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 C(设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延 D(设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 82(施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由( )。C A(发包人办理申报手续，发包人承担有关费用 B(发包人办理申报手续，承包人承担有关费用 C(承包人办理申报手续，承包人承担有关费用 D(承包人办理申报手续，发包人承担有关费用 83(施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。B A(承包人以书面形式通知工程师 B(发包人以书面形式通知承包人 C(承包人征得工程师同意 D(工程师征得承包人同意 84(施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( )。 B A(送交竣工验收报告日 B(修改后提请发包人验收日 C(修改后验收合格日 D(办理竣工移交手续日 85(施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现 改进措施有缺陷，应由( )承担责任。B A(发包人 B(承包人 C(工程师 D(承包人和工程师 二、多项选择题(每小题2分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0(5，错选本题不得分，全选对者得2分。) 1(工程建设合同是( )合同。AC A(主合同 B(从合同 C(诺成合同 D(实践合同 E(无偿合同 2(合同法律关系的客体，包括( )。BDE A(行为 B(限制流通物 C(禁止流通物 D(智力成果 E(完成一定的工作 3(当事人能行驶留置权的合同有( )。BCE A(购销合同 B(加工承揽合同 C(仓储保管合同 D(借款合同 E(运输合同 4(质押担保一般是指权利质押，主要包括( )。CDEF A(房屋及构筑物 B(机器设备 C(汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单，提单 D(依法可以转让股份、股票 E(依法可以转让时商标专用权、专利权、著作权中的财产权 F(依法可以质押的其他权利 5(某合同采用抵押作为合同担保方式时，( )可以作为抵押物。ABE A(房屋 B(机器设备 C(债券 D(股票 E(大型施工机具 6(依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件( )。ABCE A(依法成立 B(有必要的财产和经费 C(有自己的名称、组织机构和场所 D(有符合法定条件的法定代理人 E(能独立承担民事责任 7(采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( )。BDE A(发布招标广告 B(发出投标邀请函 C(进行资格预审 D(组织现场考察 E(召开标前答疑会 8(《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有( )。ACEF A(双方协商 B(去造价管理部门 C(调解 D(去质监部门 E(仲裁 F(诉讼 9(监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应( )。BCD A(推迟试验，等待工程师出席 B(自行试验 C(将试验记录送工程师 D(质量是否合格由实验数据判定 E(不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格 10(施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是( )。AD A(工程本身的损害 B(清理修复的费用 C(施工现场的设备、机械的损坏 D(施工现场甲方人员的伤亡 E(施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡 11(按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，( )。BDE A(发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表 B(48小时时发出异议通知书 C(按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款 D(按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 E(拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息 12(工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括( )。ACD A(正常的监理工作 B(附属工作 C(附加工作 D(额外工作 E(业主要求的工作 13(进行施工招标应满足的条件包括( )。ABDE A(概算已批准 B(有满足施工需要的施工图纸 C(已选择了监理单位 D(建设资金来源已落实 E(已有建筑许可证 14(施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在( )范围内进行招标。ACDE A(全部工程 B(单位工程 C(特殊工程 D(分部分项工程 E(土建工程和安装工程 15(施工合同范本中所定义的“费用”包括( )。CD A(合同价款 B(批准承包商索赔的价款 C(承包商因自身原因导致返工的支出 D(为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款 E(因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款 16(代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因( )承担法律责任。ABCE A(委托授权不明 B(无权代理未经追认 C(与第三人恶意串通 D(完成代理事项，被代理人不接受行为后果 E(复代理行为未经追认 17(属于非法分包工程的情况包括( )。ACDE A(将承包的全部工程分包给其他单位实施 B(按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C(将工程的主要部分交给其他单位实施 D(承接分包工程后进行再分包 E(将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施 18(签发( )必须由监理工程师亲自处理。ABCD A(工程移交证书 B(付款证书 C(解除缺陷责任证书 D(最终证书 E(分项工程合格证书 19(施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括( )。ACD A(提前竣工的时间 B(为提前竣工而调整的施工进度计划 C(乙方采取的赶工措施 D(赶工措施的经济支出和承担 E(违约责任 20(合同主体的权利表现为( )。AC A(有权按照自己的意志作出某种行为 B(必须按照对方的要求不得作出某种行为 C(当权利受到侵害时要求法律保护 D(按照合同要求完成某种行为 E(强制对方作出某种合同内没有约定的行为 21(经济合同变更或解除后，当事人的责任为( )。DE A(由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任 B(因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任 C(双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任 D(双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任 E(不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任 22(《合同法》规定，下列经济合同属于无效( )。AB A(违反法律的合同 B(欺诈、胁迫订立的合同 C(恶意串通订立的合同 D(乘人之危订立的合同 23(FIDIC土木工程施工合同条件规定，( )的关系不是合同法律关系。AC A(业主和指定分包商 B(业主和工程师 C(业主和分包商 D(承包商和指定分包商 E(业主与承包商 24(合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有( )情形之一时，可以行使不安抗辩权。BCDE A(未按合同约定办理保险 B(经营状况严重恶化 C(为了逃避债务转移财产或抽逃资金 D(丧失商业信誉 E(财务状况恶化，但提供了第三人的提保 25(FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有( )。ABD A(批准或否决承包商转让合同、转包工程权 B(指定分包商 C(直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令” D(视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施 E(要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险 26(监理工程师颁发了工程移交证书即标志着( )。AD A(承包商的施工期结束 B(承包商完成了全部合同义务 C(解除承包商对工程质量的责任 D(承包商对主要工程照管责任结束 E(履约保函的担保责任结束 27(工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括( )。BCD A(合同工作范围内写明的服务内容 B(由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C(原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担 D(应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E(不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作 28(FIDIC土木工程施工合同条件规定，在( )情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。ABD A(工程发生额外或附加工作需要延期完成 B(现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工 C(承包商的机械设备故障造成的暂停施工 D(业主提供的设备延期到货造成的延误 E(承包商施工组织不当导致的停工 29(《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有( )。ACE A(要约人确定了承诺期限 B(要约已经到达受要约人 C(要约人明示要约不可撤销 D(要约已经发生法律效力 E(受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。 30(监理单位的投标书由( )组成。ACDE A(技术建议书 B(承接监理任务意向书 C(投标证明书 D(财务建议书 E(资质资格证书 31(《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。ABC A(清理条款 B(结算条款 C(质量条款 D(风险条款 32(《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有( )。ACD A(要约人确定了承诺期限 B(要约已经到达受要约人 C(要约人明示要约不可撤销 D(受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 E(要约已经发生法律效力 33(下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。ABDE A(合同中必须约定违约金 B(约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加 C(约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行 D(当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务 E(合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金 34(按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括( )。ABDE A(由第三人向债权人履行债务 B(由债务人向第三人履行债务 C(债权人将合同内的部分权利转让给第三人 D(债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E(将合同的权利和义务全部转让给第三人 35(在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。ABD A(施工内容的专业要求 B(施工现场条件 C(投标人的财务能力 D(对工程总投资的影响 E(投标人的工程经验 36(在招标准备阶段，招标人主要工作包括( )。ABC A(工程报建 B(编制招标文件 C(选择招标方式 D(进行资格预审 E(发布招标公告 37(对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )。BDE A(招标公告 B(投标人须知 C(资格预审须知 D(对投标人书面提出问题的回答函件 E(标前会议后发给每一位投标人的会议记录 38(政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括( )等方面。ABE A(检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目 B(对招标有关文件的核查备案 C(投标人履行合同的能力评定 D(评标委员会成员资格认定 E(查处招投标活动的违法行为 39(在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有( )。ABCE A(开展监理业务前向监理人支付预付款 B(负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C(免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D(与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位 E(将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确 40(《建设工程委托监理合同(示范文本)》由( )组成。ADE A(建设工程委托监理合同 B(规范、图纸 C(委托人对监理人的授权委托书 D(标准合同条件 E(专用合同条件 41(在委托监理合同中，监理人享有( )。ACD A(选择工程总承包人的建议权 B(对工程规模、设计标准等的审批权 C(工程建设有关协作单位的组织协调主持权 D(合同范围内工程款支付的审核和签认权 E(一切工程变更的批准权 42(我国现行的监理费计算方法有( )。ABCD A(按监理工程概预算的百分比计算 B(按参与监理工作的年度平均人数计算 C(由甲乙双方按商定的其它方法计算 D(中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定 E(按委托人提出的方法 43(下列属材料采购合同主要条款的有( )。AB A(技术标准和质量要求 B(材料数量及计量方法 C(担保 D(保险 44(设计合同发包方的义务包括( )。ABD A(为设计人员提供工作和生活条件 B(明确设计范围的深度 C(委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告 D(按合同承担设计文件的保密责任 E(向施工单位进行技术交底 45(设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，( )。ABCE A(负责设计变更 B(负责修改预算 C(参加隐蔽工程验收 D(参与施工组织 E(参加工程竣工验收 工程建设质量、投资、进度控制 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1(工程项目质量保修是( )的组成内容。D A(工程项目实体质量 B(工程项目使用功能 C(工程项目使用价值 D(工程项目工作质量 2(监理工程师控制质量的目的是( )。A A(维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B(维护社会公共利益 C(保证技术法规和标准的贯彻执行 D(体现政府对工程项目的管理职能 3(质量控制是指( )。B A(产品的质量符合规范、标准和图纸的要求 B(为达到质量要求所采取的作业技术和活动 C(为提供证据表明实体满足质量要求而进行的有计划和有系统的活动 D(确定产品质量的目标和要求的活动 4(合理的质量是( )所达到的最佳功能和质量水平。A A(一定投资限额下 B(一定进度要求下 C(业主要求下 D(一定功能要求限制下 5(施工企业资质年检正常情况每年在( )月间进行。B A(1,3 B(3,6 C(7,9 D(10,12 6(承包单位承包工程的范围变更时，( )办理。C A(需在资质年度检查前 B(需在资质年度检查时 C(需在资质年度检查后 D(可随时 7(影响工程项目质量的环境因素较多，其中属于工程技术环境的有( )。A A(工程地质 B(质量管理制度 C(劳动机具 D(劳动组合 8(对分包商资格的审批由( )负责。B A(业主 B(监理工程师 C(总包商 D(建设单位主管部门 9(对材料免检的含义是( )。C A(对实物和质量保证资料都不再检查 B(只检查实物，不再检查质量保证资料 C(不再检查实物，只检查质量保证资料 D(只对实物的数量进行核对 10(根据材料信息和保证资料的具体情况，( )应采用全检进行材料的检(试)验。C A(当材料的性能不清楚时 B(对材料质量保证资料有怀疑时 C(对重要部位的材料 D(对成批生产的构配件 11(对专业设计方案审核的目的在于设计( )。B A(是否满足决策质量目标和水平 B(是否满足适用、经济、美观、安全和可靠等要求 C(是否满足功能和使用价值的要求 , D(是否满足总体方案的要求 12(单位工程初验是由( )来组织。C A(承包单位 B(建设单位 C(监理工程师 D(项目经理 13(工程交工验收的依据是( )对单位工程质量等级的核定。A A(质量监督站 B(业主 C(监理工程师 D(建设单位主管部门 14(在排列图中，横坐标表示的内容是( )。C A(不合格产品的频数 B(不合格产品的累计频数 C(影响产品质量的各因素或发生的质量问题 D(产品质量特性值 15(在直方图中，横坐标表示( )。B A(影响产品质量的各因素 B(产品质量特性值 C(不合格产品的频数 D(质量特性值出现的频数 16(在工程质量事故原因中，占第一位的是( )。A A(设计 B(施工 C(材料 D(使用 17(如果某特殊过程的工序能力指数为1(05，我们说该工序的能力( )。B A(不足 B(尚可 C(足够 D(过剩 18(当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，为了保证产品质量，就需要预先鉴定过程的能力，这些过程称为( )。 C A(关系过程 B(重点过程 C(特殊过程 D(见证点过程 19(在质量控制的统计分析中，如直方图呈正态分布，分布比较集中，且位于公差范围之内，平均值在中间，分布范围两端距公 差上下限较远，这种情况说明( )。B A(生产是正常的稳定的 B(生产是正常的稳定的，但不经济 C(生产基本上是稳定的正常的 D(生产基本正常，但不稳定 20(悬挑结构是靠压重或外加拉力来保持稳定，要求抗倾覆的安全系数不小于( )B A(1.2 B(1.5 C(1.8 D(2.0 21(当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，这些过程通常称为( )。B A(重要过程 B(关键过程 C(特殊过程 D(预检过程 22(工程质量评定一般要经过( )程序。C A(承包单位自评和监理工程师审批 B(监理工程师评定和质量监督部门核定 C(评定和核定 D(初评和终评 23(( )情况下，工程项目不能竣工验收。D A(主要工艺设备已安装配套，已形成生产能力 B(生产性建设项目中的职工宿舍和其他必要的生活福利设施以及生产准备工作，能 适应投产初期的需要 C(非生产性项目中的房屋已经建成，但电梯未到货，因而不能安装 D(生产、科研性建设项目的主体工程已经完成，但附属配套工程未完成，影响使用 24(监理工程师进行施工质量监控时，应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工 程一类的施工，采用( )的质量监控手段要为重要。D A(规定质量监控工作程序 B(指令文件 C(巡查 D(旁站监督 25(生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应由( )组织鉴定小组来进行。A A(总监理工程师 B(监理工程师 C(施工单位总工程师 D(建设单位 26(在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施工单位做好施工准备后，提出“开工申请单”，经( )审查， 确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。B A(业主或建设单位 B(监理工程师 C(质量监督站 D(政府主管部门 27(检查施工现场的测量标桩、建筑物的定位放线及高程水准点是属于( )质量控制。B A(工序 B(事前 C(事中 D(事后 28(设置质量控制点是对质量进行( )的有效措施。B A(分析 B(预控 C(评比 D(检验 29(施工过程中质量控制的主要工作是:以( )为核心，设质量控制点严格质量检查加强成品保护。C A(人的控制 B(投入品的控制 C(工序质量控制 D(工序交接检查 30(工序质量控制就是对( )的控制。B A(施工工艺和操作规程 B(活动条件和效果 C(4MIE因素 D(质量控制点 31(施工过程质量控制应以( )的控制为核心。C A(质量控制点 B(施工预检 C(工序质量 D(隐蔽工程和中间验收 32(隐蔽验收时，监理人员应按照( )，采取必要的检查工具，对其进行检查与验收。D A(设计要求 B(合同规定的质量标准 C(施工规范 D(A+C 33(在编制建设项目投资估算时，生产能力指数是根据( )来估算拟建项目投资额。C A(投资估算指标 B(设备费用百分比 C(已建类似项目的投资额和生产能力 D(资金周转速度 34(某工程钢筋混凝土带型基础的工程量为60立方米，已知直接费等于2.6万元，间接费率为9,，利润率6,，税率3.41,(假 定其余费用项目不计)，则该分项工程的利润应为( )万元。C A(0.156 B(0.160 C(0.170 D(0.234 35(国产设备购置投资由设备原价与( )构成。D A(采购费 B(运输费 C(保管费 D(运杂费 36(可行性研究阶段的投资估算的主要作用是( )。B A(从经济上判断项目是否应列入投资计划 B(对项目是否真正可行作出初步的决定 C(可作为对可行性研究结果进行最后评价的依据 D(作为否定一个项目或决定是否继续进行研究的依据之一 37(原有日产产品10屯的某生产系统，现拟建相似的生产系统，生产规模比原有的增加2倍，用生产规模指数法估计投资额需要 增加约( )。(指数设为0.5)C A(1.4倍 B(1.7倍 C(70, D(40, 38(价值工程的重要特点是以提高项目的( )为目标。B A(投资 B(价值 C功能 D(美观 39(某工程项目采用两阶段设计，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用( )编制建筑工程概算。C A(概算指标法 B(预算单价法 C(扩大单价法 D(造价指标法 40(限额设计纵向控制的主要工作是( )。B A(加强各阶段的设计变更管理 B(将限额设计贯穿到设计的各阶段、各专业 C(明确和加强设计单位对建设单位的经济责任制 D(明确设计单位内部的经济责任制 41(下列( )方法不属于审查施工图预算方法。C A(筛选法 B(对比审查法 C(扩大单价法 D(逐项审查法 42(采用估计工程量单价合同时，最后工程的总价是按( )计算确定的。C A(业主提出的暂估工程量清单及承包商所填报的单价 B(业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单价 C(实际完成的工程量及承包商所填报的单价 D(实际完成的工程量及其实际发生的单价 43(用实物法编制施工图预算，分项工程量计算之后的步骤是( )。B A(套用预算定额单价 B(套用套算人工、材料、机械定额 C(进行工料分析 D(计算各项费用 44(审查施工图预算的重点应该放在( )等方面。C A(审查文件的组成 B(审查总设计图和工艺流程 C(工程量计算是否准确、预算单价套用是否正确、各种取费标准是否符合现行规定 D(审查项目的“三废”治理 45(在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确具体地予以规定时，比较适宜的合同形式是( )。 C A(不变总价合同 B(可调值不变总价合同 C(固定单价合同 D(成本加酬金合同 46(建筑安装工程直接费中占比例最大的费用是( )。B A(人工费 B(材料费 C(施工机械使用费 D(其他直接费 47(某建设项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款2007,元，第三年贷款100万元，贷款利率为10,， 则用复利法计息时建设期第二年的贷款利息为( )。B A(50万元 B(20(5万元 C(25(5万元 D(11万元 48(根据我国现行建筑安装工程费用的构成，施工单位临时设施的搭设和维修费属于( )。D A(直接费 B(其他直接费 C(间接费 D(现场经费 49(国民经济评价中采用( )。B A(市场价格 B(影子价格 C(不变价格 D(可变价格 50(一个建设项目的财务净现值大于零，则其财务内部收益率( )基准收益率。C A(等于 B(一定小于 C(一定大于 D(可能大于也可能小于 51(某工程基础底板的设计厚度为1(5米，施工单位做了1(6米，多做的工程量在工程价款的计量支付时应( )。A A(不予计量 B(予以计量 C(计量一半 D(由业主与施工单位协商处理 52(根据国内施工合同示范文本的要求，一周内非承包商原因造成停水、停电、停气累计超过了( )的，可由监理工程师审定后对 合同价款进行调整。A A(8小时 B(16小时 C(24小时 D(48小时 53(某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立方米，合同中规定:土方工程单位为5可立方米，当实际工程量超过估 计工程量15,时，调整单价，单价调为4元,立方米。工程结束时实际完成土方工程量为130万立方米，则土方工程款为( )万 元。 A(635 B(650 C(520 D(620 54(如果工程内容和技术经济指标规定很明确，工期在一年以上的项目适合于( )。 A(不可调值总价合同 B(可调值总价合同 C(估算工程量单价合同 D(纯单价合同 55(工业建设项目为了获得最大利润，同时又能有效地防范和降低投资风险，在建设前期阶段选择方案时应尽量选取( )的方案。 D A(产品销售价格盈亏平衡点高 B(不确定性因素敏感性强 C(生产能力利用率盈亏平衡点高 D(销售收入盈亏平衡点低 56(在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示( )。C A(工作的总时差 B(工作的持续时间 C(工作的自由时差 D(工作间逻辑关系 57(工程网络计划费用优化的目的是为了寻求( )。D A(资源有限条件下的最短工期安排 B(资源使用的合理安排 C(满足要求工期的计划安排 D(工程总费用最低时的工期安排 58(工程项目的工作质量包括( )及生产过程工作质量。B A(工序质量 B(社会工作质量 C(管理工作质量 D(技术工作质量 59(工程项目质量控制的基本原则是( )。B A(精心施工，质量第一 B(质量第一，用户至上 C(以预防为主，防患于未然 D(坚持质量标准，严格检查 60(对施工承包单位资质的动态管理是通过( )或监督检查的办法来进行。C A(每月检查 B(季度检查 C(年度检查 D(每三年检查一次 61(施工单位( )，降低一个资质等级。C A(年度检查不合格 B(现场考评不合格的 C(连续两年年度检查不合格 D(无故不申请年检的 62(有些材料需进行试验、检验，应根据( )要求制作试件，进行规定数量的试验。B A(设计 B(规范 C(监理 D(A十B 63(监理工程师怀疑质量有问题时，应进行( )。B A(全检 B(抽检 C(退货 D(降级使用 64(对于重要的关键性的大型设备，应由( )组织鉴定小组进行检验验收。A A(总监理工程师 B(驻地监理工程师 C(高级监理工程师 D(专业监理工程师 65(设计阶段质量控制的任务主要反映在设计( )的质量上。D A(方案 B(管理 C(标准 D(图纸 66(对专业设计方案审核的目的在于设计( )。B A(是否满足决策质量目标和水平 B(是否满足适用、经济、美观、安全和可靠等要求 C(是否满足功能和使用价值的要求 D(是否满足总体方案的要求 67(代号材料必须通过( )后方可使用。D A(试验 B(鉴定 C(试验和鉴定 D(计算和充分的论证 68(在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括( )。D A(人员素质 B(管理水平 C(施工安全 D(开展全面质量管理情况 69(在拟定监理工作规划时，应根据工程特点，视其重要性、( )、质量标准和要求，全面地、合理地选择质量控制点。D A(技术性 B(系统性 C(经济性 D(复杂性 70(对完成的分项分部工程按相应的质量评定标准和办法进行检查验收属于( )控制。B A(事前 B(事中 C(事后 D(竣工验收 71(施工过程中质量控制的主要工作是:以( )为核心，设质量控制点严格质量检查，加强成品保护。C A(人的控制 B(投人品的控制 C(工序质量控制 D(工序交接检查 72(工序质量控制就是对( )的控制。B A(施工工艺和操作规程 B(活动条件和效果 C(4MIE因素 D(质量控制点 73(材料书面检验是监理工程师对施工单位提供的( )进行审核。D A(材料订货申请 B(材料的订货合同 C(材料的验收签证 D(材料的质量保证资料 74(生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应采用( )组织鉴定小组来进行。A A(总监理工程师 B(监理工程师 C(施工单位总工程师 D(建设单位 75(工程质量评定一般要经过( )程序。C A(承包单位自评和监理工程师审批 B(监理工程师评定和质量监督部门核定 C(评定和核定 D(初评和终评 76(工程质量的检查评定基础是( )。C A(单项工程 B(单位工程 C(分项工程 D(分部工程 77(单位工程观感质量评定等级分为( )。D A(二级 B(三级 C(四级 D(五级 78(在分项工程的质量评定中，对工程安全和使用性质有较大影响，并对其质量有基本要求的检验项目是( )。 A A(保证项目 B(基本项目 C(主要项目 D(一般项目 79(工程项目竣工验收一般分( )两阶段进行。B A(施工单位预验收和正式验收 B(单项工程验收和全部验收 C(工程项目的实体质量验收和工程竣工资料验收 D(分部工程验收和单位工程验收 80(由于偶然因素引起的质量变异或质量数据波动，一般属于( )。A A(正常变异或正常波动 B(异常变异或变异波动 C(非随机性波动 D(需具体分析 81(样本数据的子样平均值表示数据的( )。B A(分散程度 B(集中位置 C(相对波动程度 D(相互协调程度 82(在排列图中，横坐标表示的内容是( )。C A(不合格产品的频数 B(不合格产品的累计频数 C(影响产品质量的各因素或发生的质量问题 D(产品质量特性值 83(从影响质量变异的因素看，施工过程中应严格控制( )因素。A A(系统性 B(偶然性 C(一般性 D(主要性 84(在质量控制中，利用( )法可动态地反映质量特性的变化。B A(排列图 B(控制图 C(直方图 D(因果分析图 85(质量事故调查分析报告应包括( )。A A(事故情况、性质、原因、责任和评估 B(事故处理方案、方法和技术措施 C(事故现场封闭保护 D(事故检查报告 86(工程质量事故处理的核心及关键是( )。B A(查明事故发展变化规律 B(搞清原因 C(落实措施妥善处理 D(提高认识，吸取教训 87(在工程质量事故原因中，占第一位的是( )。A A(设计 B(施工 C(材料 D。使用 88(安全法规侧重于对( )的管理约束。A A(劳动者 B(劳动对象 C(劳动手段 D(施工单位 89(监理工程师控制质量的目的是( )。A A(维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B(维护社会公共利益 C(保证技术法规和标准的贯彻执行 D(体现政府对工程项目的管理职能 90(实现建设项目投资控制最有效的手段是( )。D A(实行经济承包责任制 B(进行招标和投标 C(经济核算 D(技术与经济相结合 91(对生产过程进行动态控制的方法是( )。A A(控制图法 B(排列图法 C(直方图法 D(因果分析图法 92(在质量控制中，排列图是用来( )的。B A(分析并控制工序质量 B(分析影响质量的主要问题 C(分析质量问题产生的原因 D(分析、掌握质量分布规律 93(系统性因素引起的质量变异，一般属于( )。D A(正常变异 B(非正常变异 C(随机变异 D(有规律变异 94(处理工程质量事故的核心是( )。B A(搞清原因 B(清除隐患 C(界定责任 D(妥善处理 95(在初步设计阶段，投资控制的目标是( )。A A(投资估算 B(设计概算 C(修正概算 D(施工图预算 96(在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包含在( )中。B A(联合试运转费 B(安装工程费 C(间接费 D(预备费 97(下列计算进口设备关税正确的公式是( )。D A(完税价格×关税税率 B(FOB价×关税税率 C((FOB价，国际运费)×关税税率 D((FOB价，国际运费，运输保险费，银行财务费，外贸手续费)×关税税率 98(建安工程费用中的城乡维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营业税的( )征收。B A(7, B(5, C(3, D(1, 99(某新建项目，建设期为2年，估计需向银行贷款2000万元，贷款时间安排;第一年1000万元，第2年1000万元。年利率为 10,，用复利法计算的该项目建设期贷款利息为( )万元。C A(310 B(300 C(205 D(200 100(敏感因素对项目经济评价指标产生( )敏感性时会给项目带来较大风险。C A(正强 B(正弱 C(负强 D(负弱 101(下列关于限额设计的表述中正确的是( )。C A(限额设计以动态投资为控制对象 B(限额设计有利于提高设计方案的先进性 C(限额设计着眼于项目全寿命费用的节约 D(限额设计要求按分解的投资进行专业设计 102(在建筑设计中，运用价值工程的目标是( )。D A(提高功能 B(提高设计方案的实用性 C(提高价值 D(提高设计方案的可靠性 103(用实物法编制施工图预算时，紧接“计算工程量”之后的步骤是( )。B A(套预算人工、材料、机械定额 B(套预算定额单价 C(进行工料分析 D(计算各项费用 104(针对一个没有先例的新工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用( )。A A(固定总价合同 B(可调总价合同 C(估算工程量单价合同 D(成本加酬金合同 105(在建设项目设计总概算中，属于工程建设其他费用概算的是( )。D A(辅助和服务性工程费 B(室外工程费 C(场外工程费 D(勘察设计费 106(根据《招投标法》和国家计委的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国苏融资的项目，其重要设备、材料的采购， 单项合同估算价在( )万元人民币以工的，必须进行招标。D A(3000 B(1000 C(100 D(50 107(监理工程师同意采用承包商提出的更改设计图纸的合理化建议，所发生的费用和收益应由( )分担或分享。C A(监理单位和承包单位 B(设计单位和承包单位 C(发包单位和承包单位 D(设计单位和发包单位 108(某工程招标文件中，混凝土估计工程量为10000m3，合同中规定混凝土单价为40(元,m3，若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10,时，则进行调价，调价系塑为0(9。竣工时实际完成混凝土工程量为15000m3则混凝土工程款为( )万元。C A(600 B(584 C(580 D(540 109(由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按( )计算。B A(台班单价 B(台班折旧费 C(台班人工费 D(台班维护费 110(承包商计算索赔费用常用的方法是( )。D A(总费用法 B(修正的总费用法 C(单价法 D(实际费用法 111(承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由( )承担。A A(承包人 B(发包人 C(设计单位 D(监理工程师 112(由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔( )。B A(工期、成本和利润 B(工期、成本，不能索赔利润 C(工期，不能索赔成本和利润 D(成本，不能索赔工期和利润 113(建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指( )。C A(计划单价x已完工程量 B(实际单价X已完工程量 C(计划单价x拟完工程量 D(实际单价X拟完工程量 114(某新建项目包含两个单项工程，则该项目新增固定资产价值的计算应以( )为对象。B A(建设项目 B(单项工程 C(单位工程 D(分部工程 115(在核定新增资产价值时，报废工程损失应计人( )。A A(固定资产 B(流动资产 C(递延资产 D(无形资产 116(监理工程师控制工程建设进度时，采取经济措施的主要目的是为了( )。C A(保证物资供应 B(确定费用补偿额 C(保证资源均衡使用 D(保证资金供应 117(监理工程师受业主委托对建设项目设计和施工实施全过程监理时，应( )。C A(审核设计单位分专业设计进度计划，编制设计总进度计划 B(审核单位工程、分部工程进度计划，编制施工总进度计划 C(审核设计单位和施工单位提交的进度计划，编制总进度计划及其分解计划 D(审核项目总进度计划，编制工程项目年度计划 118(在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为毒21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为( )天。C A(1 B(3 C(4 D(8 119(在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上( )的工作组合。B A(资源消耗量之和最小 B(直接费用率之和最小 C(持续时间之和最长 D(间接费用率之和最小 120(工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求( )。A A(资源均衡利用条件下的最短工期安排 B(最优工期条件下的资源均衡利用方案 C(工期固定条件下的资源均衡利用方案 D(工程总费用最低时的资源利用方案 121(当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，该端点与检查日期的距离表示工作( )。A A((拖欠的任务量 B(实际少投入的时间 C(进度超前的时间 D(实际多投入的时间 122(当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S型曲线的右侧，则该实际进展点与计划S型曲线的水平距离表示工程项目( )。B A(实际进度超前的时间 B(实际进度拖后的时间 C(实际超额完成的任务量 D(实际拖欠的任务量 122(在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P进度出现拖延，但拖延的时间未超过原计划总时差，则工作P实际进度( )。D A(影响工程总工期，同时也影响其后续工作 B(影响其后续工作，也有可能影响工程总工期 C(既不影响工程总工期，也不影响其后续工作 D(不影响工程总工期，但有可能影响其后续工作 123(在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟( )。B A(5天，但不影响总工期 B(1天，但不影响总工期 C(5天，并使总工期延长1天 D(4天，并使总工期延长2天 124(在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时时差由原计划的2天变为—1天，说明工作M的实际进度( )。A A(拖后3天，影响工期1天 B(拖后1天，影响工期1天 C(拖后3天，影响工期2天 D(拖后2天，影响工期1天 125(在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应是该工作的( )。B A(平行工作 B(紧后工作 C(后续工作 D(先行工作 126(建筑工程管理(CM)方法的特点是，在建设项目初步设计文件被批准后，将施工图设计、施工招标及施工进行分阶段组织实施，并在全部工程竣工前，将已完部分工程分期分批交付使用，这样有利于( )。C A(组织多个设计单位完成施工图设计 B(组织多个施工单位完成施工任务 C(缩短建设工期，尽早获得收益 D(建设项目设计、施工招标及施工的管理 127(监理工程师控制施工进度的工作内容包括( )。B A(确定施工方案 B(确定进度控制方法 C(编制单位工程施工进度计划 D(编制材料、机具供应计划 128(某分项工程实物工程量为1500m3，该分项工程人工产量定额为5m3,工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。A A(15 B(30 C(60 D(75 129(当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是( )。C A(改善劳动条件及外部配合条件 B(更换设备，采用更先进的施工机械 C(增加劳动力和施工机械的数量 D(改进施工工艺和施工技术 130(某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根 据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商( )。A A(不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费 B(应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费 C(不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费 D(既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费 131(工程建设物资供应计划的编制依据之一是( )。C A(物资加工计划 B(物资采购计划 C(物资储备计划 D(物资运输计划 二、多项选择题(每小题2分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0(5，错选本题不得分，全选对者得2分。) 1(监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有( )。ACD A(全面分析、综合考虑 B(充分调动人的积极性 C(力求方案技术可行、经济合理 D(有利于实现三大控制 E(便于施工组织与管理 2(施工过程中质量控制的主要工作是( )。CDEF A(进行预控 B(进行预检 C(以工序控制为核心 D(设置质量预控点 E(严格质量检查 F(加强成品保护 3(工程承包单位资质是综合考核了企业的( )等情况后确定。ACD A(建设业绩 B(技术水平 C(人员素质和管理水平 D(资金 E(质量体系认证情况 4(下列人员中，可作为管理者代表的人选有( )。BE A(总经理 B(副总经理 C(质管办主任 D(企管办主任 E(总工程师 5(钢筋的一般检验项目包括( )。ACEF A(屈服强度 B(疲劳强度 C(延伸率 D(硬度 E(冷弯性能 F(抗拉极限强度 G(冲击韧性 H(化学成分 6(施工图纸的审核，应特别注意各专业图纸之间的( )。ACEF A(错 B(多 C(漏 D(重 E(碰 F(缺 7(监理工程师在( )审核方案或图纸时，需要同时审核相应的概算文件。BD A(总体设计阶段 B(初步设计阶段 C(专业设计阶段 D(技术设计阶段 E(施工图设计阶段 8(施工质量跟踪档案包括( )。ACDEGH A(图纸 B(施工计划 C(试验报告 D(质量合格证 E(质量自检单 F(合同文件 G(工序施工记录 H(监理工程师的质量验收等 9(建筑工程中的质量事故，可按( )分类。ADEF A(事故产生的原因 B(事故造成的经济损失 C(事故造成的人员伤亡 D(事故的性质 E(事故造成的后果 F(事故的责任 10(下列费用中，属于直接费的有( )。BC A(现场材料二次搬运费 B(混凝土添加剂费 C(脚手架、模板摊销费 D(冬雨季施工增加费 E(现场临时设施费 11(下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容( )。ACD A(对拟建项目进行经济评价 B(编制设计概预算 C(协助建设单位与承建单位签订承包合同 D(签署工程付款凭证 E(执行工程承包合同 12(下列哪些费用属于建安工程间接费( )。BCDE A(未来企业生产职工培训费 B(企业管理人员劳动保护费 C(劳动保险费 D(企业为筹集资金发生的利息支出 E(施工企业职工教育经费 13(下列费用中哪些不属于静态投资( )。ACE A(固定资产投资方向调节税 B(办公和生活家具购置费 C(建设期贷款利息 D(竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 E(利率、汇率调整预备费 14(建设项目的设备及工器具投资包括( )。ABD A(设备购置费 B(工器具购置费 C(进口设备检验及商验费 D(生产家具购置费 E(办公和生活家具购置费 15(项目资本金的来源主要是( )。ABDF A(国家预算内投资 B( 自筹资金 C(银行贷款 D(发行股票 E(发行债券 F(吸收国外资本直接投资 16(在财务现金流量表中，作为现金流人的有( )。BDE A(流动资金 B(回收流动资金 C(销售税金及附加 D(固定资产余值 E(产品销售收入 17(通过( )等途径可以提高价值。ACD A(提高功能、降低造价 B(降低功能，提高造价 C(功能不变的情况下降低造价 D(造价不变的情况下提高功能 18(建筑工程概算常用的编制方法有( )。ACD A(扩大单价法 B(预算单价法 C(概算指标法 D(类似工程预算法 E(造价指标法 19(工程项目建设总进度计划的内容包括( )。AC A(投资计划年度分配表 B(竣工投产交付使用表 C(工程项目进度平衡表 D(年度建设资金平衡表 E(年度设备平衡表 20(工程业主进度控制的计划系统包括( )。ABC A(工程项目前期 B(工程项目建设总进度计划 C(工程项目设计总进度计划 D(工程项目施工总进度计划 E(工程项目年度计划 21(监理单位对某建设项目实施全过程监理时，需要编制的进度计划包括( )。ABD A(总进度计划 B(各子项目进度计划 C(单位工程施工进度计划 D(年、季、月进度计划 E(设计工作分专业进度计划 22(标号法是一种快速寻求网络计划( )的方法。BD A(计划工期 B(计算工期 C(要求工期 D(关键线路 E(最短工期 23(监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则( )。ACE A(合同条件 B(申报程序 C(关键线路 D(误期损失 E(实际情况 24(施工阶段分析进度偏差对后续施工产生的影响及其大小时，要通过对剩余网络计算确定，其具体步骤包括( )。CDE A(分析出现进度偏差的原因 B(审查作业状况表 C(去掉已经完成的工作，对剩余工作组成的网络进行分析 D(将当前日期作为剩余网络的开始日期，将正在进行的工作的持续时间标注在网 络图中 E(计算剩余网络参数 F(计算施工效率 25(当利用S形曲线比较法时，通过比较计划S形曲线和实际S形曲线，可以获得的信息有( )。ACE A(工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间 B(工程项目中各项工作实际完成的任务量 C(工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量 D(工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间 E(预测后期工程进度 26(在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有( )。ABCD A(后续施工活动合同工期要求 B(对材料物质供应的影响 C(劳动力供应情况 D(对投资分配的影响 E(不可预见事件 F(项目参加者的错误 27(对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括( )。ABD A(停止付款 B(责成对方赔偿误期损失 C(罚没保留金 D(终止对承包单位的雇用 E(取消承包人的经营资格 28(在以下项目中，( )属于生产过程的工作质量。ABCD A(政治工作质量 B(管理工作质量 C(技术工作质理 D(后勤工作质量 E(质量回访和保修服务的质量 29(产量体系是实施质量方针和目标的管理系统，是组织经营管理体系的核心部分，质量体系中包括( )。AE A(质量控制 B(质量目标 C(组织结构 D(资源 E(质量保证 30(工程承包单位资质是综合考核了企业的( )等情况后确定的。ACD A(建设业绩 B(技术水平 C(人员素质和管理水平 D(资金 E(质量体系认证情况 31(监理工程师对材料质量控制的内容有( )。ABDE A(材料的质量标准 B(材料的质量检验 C(材料的质量保证资料 D(材料的选择 E(材料的使用要求 32(在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在( )。ACEF A(生理缺陷 B(违章违纪 C(心理行为 D(学历 E(技术水平 F(错误行为 33(工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核( )等方面。BDEF A(设计规模 B(设计参数 C(占地面积 D(设计标准 E(设备和结构选型 F(功能和使用价值 34(在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品( )。AB A(是否按图施工 B(是否达到合同文件规定的质量要求 C(是否达到技术规范的要求 D(是否达到质量评定标准的要求 35(监理工程师在施工阶段的事前质量控制工作主要包括( )。ABCE A(把好开工令 B(审查承包单位技术资质 C(对工程所需原材料、构配件的质量进行检查与控制 D(协助承包单位搞好工序控制 E(组织技术交底和图纸会审 36(施工阶段质量现场监督检查的内容包括( )。BCE A(施工组织设计检查 B(开工前的检查 C(工序交接检查 D(自检与复检 E(停工后复工的检查 37(监理工程师现场进行质量检查的方法有( )。BDE A(旁站法 B(目测法 C(预留试件法以量测法 D(量测法 E(试验法 38(将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的( )。ABCE A(重要程度不同 B(质量后果影响程度不同 C(控制时的运作程序不同 D(监控的措施不同 E(监督要求不同 39(生产设备基础符合( )条件时，可检查验收。ACE A(预埋件数量和位置正确 B(设备基础二次灌浆完毕 C(砼强度达到要求 D(设备基础试压合格 E(设备基础断面尺寸、位置等符合图纸规范要求 40(工程项目完工后应进行竣工验收，竣工验收的依据包括( )。ABCE A(设计文件 B(设备技术说明书 C(施工承包合同 D(施工操作规程 E(工程质量检验评定标准 41(单位工程质量评定内容包括( )。BDE A(所含分项工程 B(所含分部工程 C(实测允许偏差项目 D(质量保证项目 E(观感质量 42(利用直方图可以( )。ABE A(确定公差范围 B(制定质量标准 C(及时了解质量状况进行动态分析 D(控制质量波动范围 E(判明质量分布情况 43(制定质量处理方案，应体现安全、可靠、不留隐患、满足建筑物的功能和使用要求l及( )等原则。CE A(设计单位认可 B(监理签证 C(技术可行 D(施工方便 E(经济合理 44(施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是( )。BDE A(编制施工组织设计 B(签署工程付款凭证 C(执行工程承包合同 D(审查工程结算 E(审查施工技术方案和施工进度计划 45(当工程建设征用集体所有土地时，用地单位应向土地所有者支付( )等费用。BCD A(土地出让金 B(土地补偿费 C(青苗补偿费 D(安置补偿费 E(土地使用税 46(在质量体系要素中，管理职责要素的内容包括( )。ACE A(质量方针 B(合同评审 C(管理评审 D(过程控制 E(组织 47(为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括( )等部分。BCD A(质量策划 B(组织结构 C(程序 D(过程和资源 E(质量改进 48(下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是( )。BD A(投资回收期越长，项目抗风险能力越强 B(投资回收期越长，项目抗风险能力越弱 C(盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强 D(盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱 E(敏感性因素越不敏感，项目的风险越大 49(建筑工程预算包括( )工程预算。ABDE A(一般土建 B(电气照明 C(设备安装 D(工业管道 E(特殊构筑物 50(在建设项目限额设计中，设计单位对( )造成的项目投资增加不承担责任。ABDE A(建设单位超出国家规定及初步设计审批意见而增加的费用 B(国家政策变动和设计调整 C(由于初步设计工作深度不够，在下一设计阶段由于建筑工程量、设备规格等变 动所造成的投资增加 D(土地征用费标准的改变 E(未经原审批部门同意，建设单位要求设计单位提高工程建设标准，并经设计单 位出图增加的投资 51(专业监理工程师进行现场计量的依据有( )。BCD A(工期定额 B(质量合格证书 C(技术规范 D(设计图纸 E(工程量计算规划 52(编制标底价格应遵循的原则有( )。ABCE A(标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内 B(标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合 C(标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费 D(按企业级别取费 E(按工程项目类别取费 53(用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是( )。BCD A(采用技术的先进性 B(工程量大、单价高的分部分项工程 C(补充单位估价表 D(计取的各项费用(取费) E(设计标准的合理性 工程建设案例分析 案例一 某工业厂房工程建设项目于1998年3月12日开工，1998年10月27日竣工并验收合格。但在2001年2月，该厂房供热系统出现部分管道漏水。经业主检查发现，原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。若全部更换供热管道将损失人民30万元，并将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元。 业主就此事件提出以下要求: 1(要求施工单位对厂房供热管道进行全部返工更换，并赔偿该厂停产损失的60%(计人民币12万元); 2(要求监理公司对全部返-ET程免费进行监理，•并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿该厂停产损失的40,(计人民币8万元)。 施工单位的答复是:该厂房供热系统已超过国家规定的保修期，因此不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。 监理单位的答复是:监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查，符合质量标准，已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材，应由施工单位负责，监理单位不承担任何责任。 [问题] 1(依据现行法律和行政法规，指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误，为什么? 2(简述施工单位和监理单位分别应负何种责任，为什么? 问题1答案: (一)业主要求 1(施工单位“赔偿该厂停产损失的60,(计人民币12万元)”错误，应由施工单位赔偿全部损失(计人民币20万元)。(2分) 2(监理单位“承担连带赔偿责任”错误，对施工单位责任引起的损失不负连带赔偿责任。(2分) 3(按监理合同规定，“如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)。”[或赔偿金,直接经济损失×监理报酬比率(扣除税金)]。故按“赔偿该厂停产损失的40,(计人民币8万元)”的计算方法是错误的。(3分) (二)施工单位答复 1(“不予保修”错误。(1分) 因施工单位使用不合格材料造成的工程质量不合格，应负责返工、修理，该工程不受保修期限限制(2分) 2(“不予返工”错误。(1分) 按现行法律规定对不合格工程应负责返工、修理。(2分) 3(“更不同意支付停产损失”错误。(1分) 按现行法律，工程质量不合格造成的损失应由责任方赔偿。(2分) (三)监理单位答复 1(“已履行了监理职责”错误。监理单位在监理过程中失职。(2分) 2(“不承担任何责任”错误。应承担相应的监理失职责任。(2分) 问题2答案: (一)依据现行法律、法规，施工单位应承担全部责任。(2分) 因施工单位故意违约，造成工程质量不合格。(2分) (二)依据现行法律、法规监理单位应承担失职责任。(2分) 因监理单位未能及时发现管道施工过程中的质量问题。(2分) 但监理单位未与施工单位故意串通，也未将不合格材料按照合格材料签字。(2分) 案例二 建设单位对某综合办公楼工程项目通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，建设单位为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万元人民币的定金。建设单位与承包商双方在建设工程施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等均作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工12天;主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工18天。两次停工承包商均及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提出了施工记录。 [问题] 1(招标时对承包商的资质审查的内容主要有哪些? 2(定金与预付款有何区别? 3(监理工程师判定承包商索赔成立的条件是哪些? 4(监理工程师对上述两次索赔申请应如何处理? 问题1答案: 对承包商资质审查的内容有:企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。(3分) 问题2答案: 定金与预付款的区别: 1、目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。(3分) 2、性质不同。定金是担保形式，是法律行为;而预付款是—种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。(3分) 3、处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:(1)合同正常履行，定金返还;(2)合同不履行，双方都无过错，定金返还;(3)支付定金一方不履行合同，无权获得返还定金;(4)收取定金一方不履行合同，双倍返还定金。(3分)而预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。(1分) 问题3答案: 监理工程师判定承包商索赔成立的条件: 1(承包商受到了实际损失或损害;(2分) 2(损失不是承包商的过错造成;(2分) 3(损害也不是承包商应承担的风险造成;(2分) 4(承包商在合同规定的索赔时限内提出。(2分) 问题4答案: 两次索赔处理: 1(对第1次索赔: (1)判定索赔成立。因为:?遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立;?承包商及时提供了证据资料;?承包商及时提出了索赔申请。(3分) (2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。(1分) (3)监理工程师签发工期变更指令。(1分) 2(对第2次索赔 (1)判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。 (2分) (2)监理工程师些在收到索赔申请后28天内作出答复，并表示索赔不成立。(2分) 案例三 一、某监理单位，资质等级为丙级，有正式在职工程技术和管理人员6人，其中3人有中级职称，其余为初级职称和无职称者。该监理单位通过熟人关系取得一幢26层综合大楼工程建设项目施工阶段监理任务。该工程建设项目预算造价为2亿元人民币。双方所签监理合同中规定，建设单位支付监理人报酬为80万元人民币。此外，建设单位还以本单位工程部人员参加监理进行合作监理为由，使监理单位又给建设单位回扣人良币10万元。在监理过程中，由于监理单位给被监理方提供方便，监理单位接受被监理方生活补贴费6万元人民币。 [问题] 1(该监理单位本身及其行为有哪些违反国家规定? 2(上述违反国家规定的监理应受到什么处罚? 问题1答案: (1)该监理单位的存在本身就不符合《工程建设监理单位资质管理试行办法》中第八条的规定。因为: ?该监理单位无高级职称人员作单位负责人或技术负责人;(1.5分) ?该单位中的工程技术人员与管理人员总数不足10人。(1.5分) (2)该监理单位为越级承接监理业务，违反《工程建设监理单位资质管理试行办法》中第十三条和第十四条的规定。(1.5分) 该监理单位按丙级资质标准只能承接16层以下的民用工程。(1.5分) (3)监理收费违反《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》中的收费标准。通知中规定，工程预算2亿元应收预算额的0.8,一1.2,。按规定下限计，应是160万元人民币，但该监理单位只收80万元人民币，仅占0.4,。这属于一种不正当的竞争行为，它将扰乱监理市场，应予制止。(3分) (4)以合作监理为由，给建设单位回扣亦属不正当经营行为，违反国家规定。并且，所谓合作监理是指监理单位之间的合作。(3分) (5)给被监理方提供方便，又接受其生活补贴费，这属于徇私舞弊行为。因此，有可能损害委托人的利益，也是违反国家规定的。(3分) 问题2答案: 上述违反国家规定的行为，按《工程建设监理单位资质管理试行办法》中的第二十八条规定，由资质管理部门根据情节，分别给予警告、通报批评、罚款、降低资质等级、停业整顿直至收缴《监理申请批准书》或者《监理许可证》、《资质等级证书》的处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究主要责任者的刑事责任。(5分) 案例四 某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价3200万元人民币，合同工期28个月。工程未进行投保保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。 在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。索赔报告中的基本要求如下: 1(遭暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失，故应由建设单位承担赔偿责任。 2(给已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。 3(因此灾害使施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。 4(施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。 5(因此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。 6(由于工程被破坏，清理现场需费用2(5万元，应由建设单位支付。 [问题] 1(监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作? 2(不可抗力发生风险承担的原则是什么?如何处理施工单位提出的要求? 问题1答案: 监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作: (1)进行调查、取证;(1.5分) (2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立;(1.5分) (3)分清责任，认可合理索赔;(1.5分) (4)与施工单位协商，统一意见;(1.5分) (5)签发索赔报告，处理意见报建设单位核准。(1.5分) 问题2答案: 1(不可抗力风险承担责任的原则: (1)工程本身的损害由业主承担;(1.5分) (2)人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;(1.5分) (3)施工单位的机械设备损坏及停工损失，由施工单位承担;(1.5分) (4)工程所需清理、修复费用，由建设单位承担;(1.5分) (5)延误的工期相应顺延。(1.5分) 2(按所提要求逐条处理如下: (1)经济损失按上述原则由双方分别承担，(0.5分)工程延期应予签证顺延;(0.5分) (2)工程修复、重建26万元工程款由建设单位支付;(1.0分) (3)2.8万元索赔不予认可，由施工单位承担;(1.0分) (4)6万元、2万元、4.8万元索赔不予认可，由施工单位承担;(1.0分) (5)现场停工5天索赔认可，顺延合同工期5天;(0.5分) (6)清理现场2.5方元索赔认可，由建设单位承担。(0.5分) 案例五 建设单位将一钢筋混凝土结构45层商贸大厦工程建设项目的施工招标和施工阶段监理任务委托给某一建设监理公司，并签订了工程建设委托监理合同。 该监理单位建议业主采取公开招标方式，并在招标公告中要求投标者应具有一级资质等级的施工单位参加投标。参加投标的施工单位与施工联合体共有8家。在开标会上，与会人员除参与投标的施工单位与施工联合体的有关人员外，还有市招标办公室、市公证处法律顾问以及建设单位的招标委员会全体成员和监理单位的有关人员。开标前，公证处倾向要提出对各投标单位的资质进行审查。在开标中，对参与投标的金盾建筑公司的资质提出了质疑，虽然该公司资质材料齐全，并盖有公章和项目负责人的签字，但法律顾问认定该公司不符合投标资格要求，取消了该标书。另一投标的三星建筑施工联合体是由三家建筑公司联合组成的施工联合体，其中甲建筑公司为一级施工企业，乙、丙建筑公司为三级施工企业。该施工联合体也被认定为不符合投标资格要求，撤销了其标书。 [问题] 1(向招标管理部门申请招标前，监理单位应协助业主取得哪些文件? 2(开标会上能否列入“审查投标单位资质”这一程序?为什么? 3(为什么金盾建筑公司被认定不符合投标资格? 4(为什么三星建筑施工联合体也被认定不符合投标资格? 问题1答案: 向招标管理部门申请招标前，监理单位应协助业主取得下列文件: (1)当地计委下达的该工程列入地方基建计划的批文;(2分) (2)建设工程投资许可证;(2分) (3)建设用地规划许可证;(2分) (4)施工许可证。(2分) 问题2答案: 投标单位的资质审查应在发放招标文件之前进行，即所谓的资格预审。故在开标会议上一般不平行此项议程。(4分) 问题3答案: 因为金盾建筑公司的资质资料没有法人签字，所以该文件不具有法律效力。项目负责人签字没法律效力。(4分) 问题4答案: 根据《建筑法》第二十七条第二款，“两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应:照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程”，即对该联合体应视为相当于三级施工企业，不符合招标要求一级企业投标的资质规定。(4分) 案例六 建设单位将某给水工程建设项目委托某监理单位进行施工阶段的监理。在委托建设监理合同中，对建设单位和监理单位的权利、义务和违约责任所作的某些规定如下 1(在施工期间，任何工程设计变更均须经过监理方审查、认可，并发布变更指令方为有效，实施变更。 2(监理方应在建设单位的授权范围内对委托的工程建设项目实施施工监理。 3(监理方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位改正。 4(监理方仅对本工程的施工质量实施监督控制，业主N，j实施进度控制和投资控制任务。 5(监理方在监理工作中应维护业主的利益。 6(监理方有审核批准索赔权。 7(监理方对工程进度款支付有审核签认权;业主方有独立于监理方之外的自主支付权。 8(在合同责任期内，监理方未按合同要求的职责履行约定的义务，或委托人违背对监理方(合同约定)的义务，双方均应向对方赔偿造成的经济损失。 9(当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法免除责任的外，应由责任方负责赔偿。 10(当委托人认为监理方无正当理由而又未履行监理业务时，可向监理方发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发生终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理方承担违约责任。 11(在施工期间，因监理单位的过失发生重大质量事故，监理单位应付给建设单位相当于质量事故经济损失20,的罚款。 12(监理单位有发布开工令、停工令、复工令等指令的权利。 [问题] 以上各条中有无不妥之处?怎样才是正确的? 1(第1条不妥。正确的应是:设计变更的审批权在业主，任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准、同意后，再由监理单位发布变更指令，实施变更。(2分) 2(第2条正确。(1分) 3(第3条不妥。正确的应是:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求时，应当报告建设单位要求设计单位改正。(2分) 4(第4条不妥。正确的应是:监理单位有实施工程项目质量、进度和投资三方面的监督控制权。(2分) 5(第5条不妥。正确的应是:在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。(2分) 6(第6条不妥。正确的应是:监理单位有审核索赔权，除非有专门约定外，索赔的批准、确认通过建设单位。(2分) 7(第7条不妥。正确的应是:在工程承包合同议定的工程价格范围内，监理单位对工程进度款的支付有审核签认权;未经监理单位签字确认，建设单位不支付工程进度款。(2分) 8(第8条正确。(1分) 9(第9条正确。(1分) 10(第10条正确。(1分) 11(第11条不妥。正确的应是:因监理单位过失而造成了建设单位的经济损失，应当向建设单位赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)。(2分) 12(第12条不妥。正确的应是:监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。(2分) 案例七 建设单位计划将拟建的高速公路工程建设项目委托某一建设监理公司进行实施阶段的监理。建设单位预先起草了一份监理合同(草案)，其部分内容如下: 1(除业主原因造成的工程延期外，其他原因造成的工程延期监理单位应付出相当于对施工单位罚款额的20,给业主;如工期提前，监理单位可得到相当于对施工单位工期提前奖的20,奖金。 2(工程设计图纸出现设计质量问题，监理单位应付给建设单位相当于给设计单位的设计费的5,的赔偿。 3(在施工期间，每发生一起施工人员重伤事故，监理单位应受罚款1(5万元人民币;发生一起死亡事故，对监理单位罚款3万元人民币。 4(凡由于监理工程师出现差错、失误而造成的经济损失，监理单位应付给建设单位赔偿费。 经过双方协商，对监理合同(草案)中的一些问题进行了修改、调整和完善，最后确定了工程建设委托监理合同的主要条款。其中包括:监理的范围和内容、双方的权利与义务、监理费的计取与支付、违约责任、双方约定的其他事项。 [问题] 1(该监理合同(草案)部分内容中哪些条款不妥，为什么? 2(如果该监理合同是一个有效的经济合同，它应具备什么条件? 3(修改、调整和完善后，最后确定的工程建设委托监理合同是否包括了主要的条款内容? 问题1答案: 监理合同(草案)部分内容的几条均不妥。因为: 1(工程建设监理的性质是服务性的，监理单位和监理工程师“将不是，也不能成为任何承包工程的承保人或保证人”。若将设计、施工出现的问题与监理单位直接挂钩，这与监理工作的性质不符。(3分) 2(监理单位与建设单位和承包商是相互独立、平等的第三方。为了保证其独立性与公正性，《工程建没监理规定》第二十条规定:“监理单位不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。”在合同中若写入上述条款，势必将监理单位的经济利益与承包商的利益联系起来，不利于监理工作的公正性。(3分) 3(第3条中对于施工期间施工单位发生施工人员伤亡，按《建筑法》第四十五条规定:“施工安全由建筑施工企业负责。”监理单位的责、权、利主要来源于建设单位的委托与授权，建设单位承担相应责任，合同中要求监理单位承担也是不妥的，(3分) 4(《建设工程委托监理合同(示范文本)》标准条件第二十六条规定，监理人员在责任期内，因监理人员过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬(除去税金)[或赔偿金二直接经济损失×报酬比率(扣除税金)]。(3分) 问题2答案: 若该合同是一个有效的经济合同，应满足以下基本条件: 1(主体资格合法。即建设单位和监理单位作为合同双方当事人，应当具有合法的资格。(2分) 2(合同内容应合法。即其内容应符合国家法律、法规，真实表达双方当事人的意思。(2分) 3(订立程序合法、形式合法。(2分) 问题3答案: 最后确定的监理合同的主要条款，符合《工程建设监理规定》中对监理合同内容的要求。(2分) 案例八 某综合办公大楼工程建设项目，合同价为3856万元人民币，工期为2年。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工。在签订工程施工承包合同前，建设单位即委托了一家工程建设监理公司协助建设单位完善和签订工程施工承包合同，并承担该工程建设项目施工阶段的监理任务。 监理工程师看过了建设单位(甲方)和施工单位(乙方)草拟的工程施工合同条件后，对下列一些条款提出其不妥之处: 1(乙方按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。 2(监理工程师应对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。 3(甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。 4(乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 5(无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。 6(乙方按协议条款约定的时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师接到报告3天内按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)，并在计量24小时前通知乙方。 [问题] 请逐条指出上述合同条款中不妥之处，并提出如何改正。 资格考试 资格考试是现代人事管理系统中的一类考试。 资格可按评价机制分为水平资格和使用(或执业)资格。水平资格主要表明获有资格者的学识水平、能力和发展的可能性;而使用资格的含义仅只你进入这个行业的入门认证的，这一考试一般比较简单的，但也很重要的，你只有考取这个你才能从事这一项工作的。使用资格有时限性，不能终身拥有，故要求执业者不断的通过新标准的考核来保证其执业水平。 目前，我国的资格考试有三类:专业技术职务任职资格考试、专业技术人员执业资格考试及与职称有关的专项考试。 通过执业资格考试获得的资格证书，所认可的是使用资格。 JYPC职业资格证书编码规则 (一)第1-2位为考生区划代码，只分到省级，每省2位数字。具体代码按照《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260-2002)编制。 (二)第3-4位为专业代码。具体代码按照教育部颁布的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》编制。这里只采用了19个专业大类的代码。 (三)第5-6位为认证考试项目代码。项目代码系按项目推出的时间顺序进行编码。每个专业大类下面的项目代码都是按01、02、……顺序编码。 (四)第7位为等级码。英才职业资格证书共分五级:员级、高级员级、助理级、师级、高级师级，代码 分别为5、4、3、2、1。若该专业不分等级，则该代码为0。 (四)第8位为变更码，变更码为证件丢失或毁坏，重新申请证件时使用。首次领取证书时该位为0，第一次换证时该位为1，余次类推。 (五)第9-10位为考试年份代码，取考试年份的后2位数字。 (六)第11-16位为行政区划流水号，按所在省、市、自治区发证顺序从000001-999999排列，各省每年重新排列。