劳务分包协议

劳务分包协议 劳 务 分 包 协 议 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 工程名称: 双方在互惠互利、互相信任、友好协商的基础上达成以下协议,双方共同遵照执行。 一、 工程概况: 1、工程地点: 2、承包方式: 3、施工范围: 二、 及选用材料: 1、主要做法有: 2、乙方应严格按照甲方提供的技术交底施工。 3、施工材料: 三、 施工面积及工程造价: 1、施工面积: ?(暂定) 2、结算依据: 为最终结算依据。 3、工程造价:乙方人工费(包清工):保温施工完成按 元/m2结算。 (3.1、上述报价已包含税金;3.2、上述报价含中小型机械费;3.3、此价为一次包死价。) 四、 施工工期: 本工程开工日期及工期以 确定的具体时间为准(每三个施工栋号为一个流水段，每个流水段为:15个有效日历天)。 以下原因工期顺延: 1、因总包方工程量变化或变更; 2、因天气原因、停水、停电每周超过8小时以上造成的停工; 3、由于上述原因影响施工或导致的停工双方不承担责任，乙方应协助甲方与总包方进行洽商确认，使工期予以顺延; 4、若无特殊原因延误工期，每超出一天扣款为:按建设单位和总包方扣款计算。 五、 付款方式: 1、乙方进场施工三天后，甲方开始分批支付给乙方一定的生活费，按每人每天20元计算，但总的生活费不超过10000元，支付的生活费从甲方支付给乙方的人工费中直接扣除。每个流水全部完工后甲方付给乙方该流水段保温施工人工费的30%—50%。 2、工程竣工后，经 建设方、总包方、监理方 验收合格，并办理工程验收表后，乙方需按照甲方公司规定上报工程量，不得虚报瞒报，经甲方相关部门审核通过后，付至该流水段工程款的85%: 3、其余15%分两次付清，半年内付10%，余下的5%作为质量保证金，待保修期(一年)满后无质量问题十五天内一次付清。 六、 工程质量: 1、执行国家、行业相关最新及甲方提供的技术交底和相关书面的要求，并严格按照甲方的要求施工，达到建设方、总包方、监理方和甲方的质量验收标准。 2、乙方要求按照甲方的技术交底和组织施工，并做到保工期、保质量、保安全、保材料消耗不超标。若因工程质量、安全等问题，而导致的建设方、总包方和监理方对甲方的罚款和相关的处罚，均由乙方承担。同时，甲方将保留对乙方继续处罚的权利。 3、在施工过程中，甲乙双方要严格执行按工序分层(基层、保温层)验收，实行“三检制”(即:自检、互检、复检)。每层施工结束后，由甲方组织总包方和监理方进行验收，经 验收合格后，乙方方可进行下道工序施工;若验收不合格，乙方要无条件予以返工或维修，直到验收合格为止，并承担因此而发生的材料费用在内的各种费用;若未经甲方组织验收，乙方擅自进行下一道工序施工，因此产生的一切后果由乙方承担。 七、 甲方权利及责任: 1、甲方的现场负责人为: 代表甲方负责现场的协调和管理，享有对乙方的监督、检查、管理、指挥和处罚的权利。 2、甲方负责施工安全、质量、现场文明施工的监督和施工进度的调控与管理，在施工过程中，甲方将对乙方的施工过程进行全方位跟踪检查，对存在的问题及隐患有权令其返工。若甲方在施工现场发现现场有材料浪费或者材料乱扔乱放，必要时，甲方有权对其实施经济处罚，情节严重的甲方有权终止合同，将乙方清退出场，并要求乙方赔偿一切经济损失。 3、如乙方将承包工程转包或分包，甲方有权取消承包资格，终止合同。由此造成的一切损失，由乙方负责。 4、开工前甲方为乙方进场施工创造条件，并协助乙方解决住宿及相关问题。 八、 乙方责任: 1、乙方的现场负责人 负责对本施工队伍人员的指挥和管理，听从甲方现场负责人的指挥和安排。 2、乙方不得转包及分包，必须按甲方要求按期进场、组织施工。 3、乙方必须严格按照甲方提出的技术交底施工，如出现偷工减料和违规操作失误所造成的经济损失由乙方负全责。 4、现场应服从 甲方、总包方、监理方 的现场管理，做到安全生产、保证质量、文明施工。在施工过程中出现的安全事故由乙方负全责。 5、乙方进入现场后，应与 总包方 的现场施工人员、工长、质检员、安全员及监理协调好关系。 6、乙方每周一、周三及周五向甲方汇报现场施工情况，以便甲方配合乙方协调现场管理。 7、乙方因总包方、监理方、建设方施工条件不齐备或其他原因造成停工，应由乙方申报书面材料汇报甲方，一同向造成停工方提出签证以便顺延工期。 8、乙方在接到甲方供给现场施工的材料时，须进行签字确认，保证现场材料管理到位，使用到位。若因乙方施工不符合要求而重修、复修或管理不当造成的材料超标，其超标材料和人工费由乙方负担(样板除外)。 9、工程施工阶段，若乙方不履行此项责任，如出现劳动力配置达不到施工要求，乙方应立即按甲方要求满足施工需要;如不能满足，甲方有权终止协议，只结算生活费，其它费用及甲方损失均由乙方承担。工程维修阶段，乙方应按照甲方要求进行维修并达到工程要求，如乙方不能达到甲方要求，由甲方按照实际维修发生费用的二倍从工程款中扣除。 10、乙方负责施工期间保管甲方进入施工现场的材料及对工程原材料产品的保护，并负责材料、机具进出场装卸车。若因乙方装卸车不及时，导致停工或使原材料遭受损失，一切责任和损失均由乙方承担。 11、乙方应保管好甲方提供的施工工具及住宿用具等，施工完毕退还甲方，如有损坏、丢失、照价赔偿。 12、乙方在施工过程中脚手架翻跳板自行解决。 13、乙方对施工的项目提供一年保修，保修期从工程竣工验收合格后开始计算，在保修期内如发现施工质量问题，由乙方无偿负责维修。 14、材料耗量: (1) (2) 工程结束出现材料超量现象由乙方承担全部费用(按合同单价在人工费中扣除)。 15、自粘结挤塑板后，甲方将组织建设方、总包方、监理方对乙方的施工进度、工程质量和材料消耗等进行检查验收。若发现乙方未能达到建设方、总包方、监理方和甲方的标准和要求，乙方将自行无条件负责赔偿因此给甲方带来的一切损失。 16、工程过程中，因乙方施工质量、施工进度、现场管理、人员配置和安全文明生产等，没有达到建设方、总包方和监理方要求或违反了现场管理的相关规定，因此而发生的公关费用，由乙方承担。 九、 违约责任: 1、乙方无正当理由未按建设单位下发的开工日期或总包方工程师签发的开工令开始施工的，每延迟1天，乙方应向甲方支付违约金500元。 2、因乙方原因而造成的任何形式的工期延误须承担违约责任，每延迟工期1天，须承担合同总价1‰的违约金。 3、若乙方因拖欠工资、报酬或管理不善，导致其工人或所雇人员向政府有关部门投诉、控告、检举或以聚集、围堵、示威、暴力等方式在政府部门、公众场合、甲方公司驻地等企图以此制造或扩大影响来达到讨要工资或报酬目的的，每发生1次，乙方须向甲方支付违约金5万元，并承担由此引起的一切法律责任。 4、对于工程质量或结算款双方有争议的，双方通过协商不成，可通过第三方机构进行鉴定确认或直接提起诉讼，但乙方不得因此而采取聚集、围堵、示威、上访等方式干扰甲方在驻地的正常办公秩序，影响甲方的声誉。否则，乙方须支付甲方合同总价30,的违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。 5、按本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后7天内付清，否则按逾期付款处理。乙方依本协议应支付违约金的，甲方有权在付款中抵扣。 十、 其它约定 1、合同履行过程中，因乙方原因造成的任何质量事故、人身伤亡等事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。 2、按有关规定乙方施工应办理的相关手续和支付的费用由乙方负责，因未办理而引发的各种纠纷、责任相关费用均由乙方全部负责。 3、对乙方负责本合同工程的项目负责人的要求:乙方应任命一位具有3年以上专业保温工程施工经验的负责人长驻工地，负责施工期间的施工进度、质量、安全、文明施工等问题。任何发给乙方工地项目负责人的书面指令视为已有效地发给乙方;在正常工作时间内，乙方项目负责人每天离开工地现场超过4小时，必须向甲方驻现场代表请假并获得批准后方可离开;乙方项目负责人离开期间，应指令与其施工资历相当的人员作为现场的负责人管理现场;项目负责人每个月累计离开现场时间不得超过8个日历天，在现场期间应按甲方要求每天8:00-9:00、17:00-18:00进行两次考勤。 4、本合同如有未尽事宜，双方另行协商签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 5、如在合同履行过程中发生争执，甲乙双方可友好协商解决;协商不成时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 6、甲乙双方申明:签署本合约前，均已阅读及明白本合约所列条款之规定，并同意以上条款。本协议一式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 十一、 本协议自双方签字盖章之日起执行。 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日